承包协议书

2022-05-23 承包协议书

  随着社会一步步向前发展,大家逐渐认识到协议的重要性,签订协议能够较为有效的约束违约行为。一般协议是怎么起草的呢?下面是小编整理的承包协议书6篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

承包协议书 篇1

  建设方:刘洪波(甲方)

  施工方:陈思良(乙方)

  经双方协商认定甲方刘洪波将董马渡桥梁改建工程(花垣县公路管理站董马渡改桥工程)承包给乙方陈思良修建。为明确双方职责,确保工程质量,按质按期竣工交货及有关事宜,特签定如下协议。

  一、 承包施工总金额壹拾壹万貮仟元(¥112000.00元整)。

  二、 竣工交货日期20xx年10月中旬之前。

  三、 工资支付方式:

  1、 施工队入场10天后,且有一定的工程量,甲方付给乙方适当的生活费。

  2、 施工队完成桥梁两端桥墩后,经上级主管部门认定合格,则甲方按此段计量工资的60%付给乙方。

  四、 施工要求及内容:

  1、 乙方必须严格按照施工图纸进行施工,工程质量必须达到《公路工程技术标准》及《公路工程质量检测评定标准》要求,若未能达到质量标准,则甲方有权更换施工队,拒付工程款。

  2、 甲方全面负责所需原材料,乙方确保所有工程的做工,且将工程做精、做细。

  3、 施工必须具备较高的综合素质,精湛的业务水平,识图,计算所需的原材料准确无误,低耗高效进行施工。

  4、 乙方(施工队)必须是该项工程的施工员,队伍员工具有强烈的事来心、责任感,确保工程质量万无一失。否则,造成翻工的原材料所有损失及后果概由乙方负责。

  5、 严禁乙方再将工程建设转包、分包给他人,并自觉接受主管部门及甲方的指导和监督。

  五、 安全保障及责任:

  1、 责任重于泰山,安全压倒一切。施工队必须确保施工过程中的自身安全,实名制保险12人。

  2、 施工时所需爆破物品(雷*、炸药、导火线),油料等易燃易爆危险品,乙方必须专人管理,持证上岗。一切安全事故概由乙方负责。

  3、 在渡改桥施工过程中,封断交通等事项。甲方协助乙方与当地领导及村民协调解决。乙方将工地设立警示标志,安排有经验的安全员对现场进行控制管理,因施工管理不当而造成的一切事故,均由乙方负责。

  六、 文明施工,后勤协调:

  1、 乙方在施工过程中必须与当地村民搞好关系,如发生纠纷或出现人员伤亡事故由乙方负责,甲方概不负责。

  2、 施工队在施工过程中必须注意周边环境保护,不得破坏生态植被,及得随意在道路通向处堆放弃土或石渣,不得砍伐树木。做到和谐一方,文明施工。

  3、 甲方提供给乙方生产、生活(食宿)处所,提供生产有关的后勤物品及水电费。生活所需的后勤物品乙方自理。 此协议一式贰份。甲乙双方各执一份,既双方签字之日起生效。口说无凭,以字为据。

  甲方:

  乙方:

  20xx年 月日

承包协议书 篇2

  发包人:(以下简称甲方)

  承包人: (以下简称乙方)

  为进一步挖掘企业潜力,解决当地群工纠纷,控制成本,提高效益,经甲方研究决定,对甲方承接的部分工程项目实行内部承包制度。现甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程的实际情况,就工程部分内部承包事项协商一致,订立本合同,共同遵照履行。

  一、内部承包内容:甲方将所承接的 工程项目承包给乙方。

  (1) 工程项目概况:

  1、 工程项目名称:_____ 2、建设单位:__________ 3、设计单位:__________ 4、监理单位:_____

  (2) 甲方承包合同概况:

  1、工程内容:__________ 2、合同工期:_____天 3、合同价款:_______________ 4、结算方式: 工程全部完工后甲方支付乙方所做工程总量的60%,剩余40%到工程总体验收合格后一次性支付给乙方。

  5、质量标准: 合格 (工程质量符合国家及相关职能部门现行建设工程质量标准,达到设计文件和合同要求)

  二、内部承包方式:

  (1)本工程由乙方进行内部承包,自主经营、独立核算、自负盈亏、自担风险。本工程所需资金由乙方负责筹集;如需要垫资,也由乙方自行解决。

  (2)本工程因乙方自主经营,发生亏损由乙方自行承担。

  三、内部承包工程范围:

  (1)乙方内部承包工程范围以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的甲方施工范围一致;以本工程施工图纸、设计交底、图纸会审纪要、设计变更通知为准。

  (2)乙方承包工程范围如有增减,建设单位、设计单位以书面形式具体明确。乙方不能因为承包工程范围变更而增加合同工期,建设单位书面同意延长工期除外。

  四、承包管理:

  (1)施工管理:

  1、本工程项目所需要的施工管理人员、技术人员及工人等,由乙方自行聘用、组织。乙方必须保证在施工过程中严格按照国家相关规定和施工规范,建设单位提供的设计图纸及相关资料,合同约定内容事项,认真组织施工,确保工程的施工安全、施工质量及施工进度。若有施工改动,必须经建设单位、设计单位及监理单位签字认可后,方可实施。

  2、乙方必须遵从建设单位和监理单位对施工现场总平面布置的控制,进行相应的施工平面布置,搭设外防护架。

  3、根据工程进度的需要,必须提前插入环境绿化工程施工时,建设单位和监理单位有权指定乙方在规定时间内拆除相应部份临设或让出场地,乙方应积极配合,并配合保护好环境绿化工程的施工成品。

  4、乙方不得违返工程施工规范和质量验收标准施工。如发生质量事故,产生的法律责任和一切费用均由乙方自行承担。给甲方声誉造成影响的,应当赔偿甲方损失。

  (二)财务管理:

  1、工程款管理:

  所有工程款必须进入甲方指定账户后,再由乙方指定的授权委托财会人员到甲方处

  签字拨付。工程款只能用于本工程所需,任何一方不得挪用,否则视为违约。

  2、工程材料管理:

  工程材料(主材和辅材等)的采购、运输、入库、存放、领用必须严格按照规章制度管理,并每月盘点,作好登记,用报表形式交甲方备案,确保工程成本的真实性。

  3、工资成本管理:

  乙方以及项目部全体员工(包括管理人员、技术人员及工人)的工资以及各项社会保险、工伤保险费用、治安费等由乙方自行办理,自行承担全部费用,并计入工程成本费用。

  (四)安全管理:

  1、工程项目的施工安全管理人员由乙方自行组织、聘用。乙方在施工中必须按规章制度建立健全项目安全生产保证体系,建立和实施安全生产责任制,配备专职安全员现场管理,确保必须的安全设施投入、购置必备的劳动保护用品、安全设备及配套设施,消除事故隐患,完全满足安全生产的需要。

  2、特种作业人员(电工、起重工、架子工、焊工等)必须持证上岗,严格执行国家 有关安全技术操

  作规程,确保安全施工。乙方确保施工现场使用的施工机械、机具和电气设 备状况良好,能安全运行。

  3、施工现场应设置安全宣传标语牌外,危险地点必须悬挂安全标志、警示标牌等, 确保施工人员、过往行人、周边住户的人身及财产安全。

  4、乙方不得违反操作规程施工,严禁违章作业,严禁野蛮施工。如发生安全事故, 产生的法律责任和发生的一切费用,均由乙方自行承担。给甲方声誉造成影响的,应当赔偿 甲方损失。

  (五)文明施工管理:

  乙方严格按照国家及相关职能部门相关的文明施工规定、规范进行施工。

  (六)经营管理:

  1、乙方内部承包工程的经营管理由乙方全面负责,即乙方对承包项目自筹资金、自 主经营、独立核算、自负盈亏,并承担所承包工程发生的全部施工质量、施工安全、经济等 法律责任。

  2、如乙方没有违规和违约行为,甲方原则上不参与乙方的经营管理;如乙方发生违 规或违约行为,甲方有权予以制止、纠正或解除本合同,并责令乙方退出施工场地,乙方无 条件配合。所产生的法律责任和经济责任由乙方全权承担。

  3、未经甲方书面同意,乙方全体员工(管理人员、技术人员及工人)不得到政府部 门、建设单位及施工现场聚众闹事;否则每发生一次,赔偿甲方名誉损失壹万元。乙方对聚 众闹事产生的一切法律责任和经济责任全权承担。

  七、承包工程款的支付:

  (二)工程结算经建设单位签字盖章确认后,由建设单位和甲方办理财会结算,

  (四)乙方必须保证人工费和材料费的按时(实)支付,因乙方没有履行自身责任不 按时(实)支付人工费和材料费所产生的一切后果,均由乙方自行承担法律责任和经济责任。

  八、工程质量:

  (一)质量目标:合格工程。

  (二)分部分项验收必须是乙方自检合格,才能向监理单位报验,监理单位验收合格 由监理单位向建设单位和质监单位报验。

  (三)工程竣工验收经建设单位组织设计、质监、地勘、施工、监理等有关单位依据 《建筑工程施工质量验收标准》及有关的施工验收规范,对工程整体施工质量进行竣工检查、 验收、评定,施工质量必须评定为合格以上。

  (四)乙方应无条件配合建设单位进行各项专项验收(规划、防雷、电梯、环保、消 防等)工作。

  (五)乙方在施工及竣工验收过程中的质量问题、事故所产生的一切法律责任和经济 责任,不论大小均由乙方自行承担。

  九、工程工期:

  (一)工期以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定工期为准。

  (二)乙方不能以停水、停电、下雨等因素拖延工期,建设单位书面同意延长工期 除外。

  十、工程移交:

  (一)工程竣工验收后,建设单位、质监单位、监理单位、设计单位等相关单位提出

  需整改的项目已整改完毕,经检查整改的项目已合格和未发现新的施工质量问题后方可视为工程竣工验收合格。

  (二)乙方完成的工程内容经竣工验收合格后,三日内交付建设单位,不得以任何理 由和借口拖延交付。交付前工程的照管成品保护所产生的费用均由乙方负责。

  十一、工程质量保修:

  (一)乙方在质量保修期内,按照有关法律法规、规章的管理规定,承担本工程质量 保修责任,其费用由乙方承担。

  (二)乙方承诺依照建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的质量保修 期承担保修责任。质量保修期自工程竣工验收合格并交付给建设单位之日起计算。

  (三)质量保修责任:

  1、属于保修范围、内容的项目,乙方应在接到保修通知之日起5日内组织保修。乙 方未在约定期限内组织保修的,建设单位可以指派他人维修,产生的费用在质量保修金中扣 除。

  2、发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。 3、质量保修完成后,由建设单位和相关单位组织验收。

  (四)保修费用由造成质量缺陷的责任方承担,因乙方原因造成的质量问题,乙 方不得收取任何费用。

  十二、违约责任:

  (一)乙方收到建设单位开工通知后三天内未开工和未出示开工报告视为乙方自动终 止合同;并赔偿延误工期的损失,按合同价款的 2 %作为违约金缴纳给甲方,同时无条件退出施工现场。

  (二)工程质量未达到合同规定的标准,乙方自行承担返修经济损失,并负责逾期工

  程竣工验收交付的经济损失赔偿给甲方(按建设单位与甲方签订《建筑工程施工合同》中约定余款计算)。

  (三)因乙方经济实力和技术力量不能胜任本工程继续施工和不能满足施工进度,甲 方有权终止本合同,乙方必须无条件先退场,再办理已施工部分的工程量结算。结算已施工 的工程量时,乙方只收取定额基价直接费,不收取其它任何费用。

  十三、其它约定:

  (一)本合同中没有约定的乙方的其它权利、义务按照建设单位与甲方签订的《建筑 工程施工合同》及相关《补充协议》中约定的施工单位(即本合同中甲方)的权利义务执行。

  (二)甲乙双方约定,因本工程项目产生的一切对外债权由乙方享有,对外所负的一 切债务由乙方负责清偿。

  (三)乙方必须保证人工工资的按时(实)支付到位。

  (五)在执行本合同过程中,双方签字、盖章确认的会议纪要、补充协议都成为本合 同的补充条款,是合同组成部分,双方签字、盖章之日起生效,具有本合同的同等法律效力。

  (六)在履行本合同过程中如发生争议,由双方协商解决;协商不成由甲方所在地人 民法院诉讼解决。

  (七)本合同双方签字后生效;本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,均具有同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  法定代表人: 身份证号码:

  电话: 住址:

  电话: 住址:

  年 月 日 年 月 日

承包协议书 篇3

  甲方(以下简称甲方):

  法定代表人:

  住所:

  联系电话:

  统一社会信用代码:

  乙方(以下简称乙方):

  法定代表人:

  住所:

  联系电话:

  统一社会信用代码:

  甲方为确保单位内外整洁清新、以及高标准的卫生环境,特将内外保洁工作承包给乙方,具体承包协议如下:

  一、承包时间及费用

  1.保洁承包时间从 年 月 日起至 年 月 日。

  2.保洁费暂定每月 元(大写 )。

  3.甲方按月支付保洁费用,承包协议生效后,甲方于次月 日前支付乙方。如遇节假日特殊情况,付款时间可提前或延顺。但时间必须在 日之内。

  二、保洁的形式的范围

  1.保洁形式为日常保洁,保洁时间为甲方的`每个工作日。

  春冬(7:30-18:00)

  夏秋(7:30-19:00)

  2.保洁范围按甲方规定区域保洁范围是 。

  3.保洁标准按 标准执行。

  三、甲乙双方的权利和义务

  (一)甲方的权利和义务

  1.甲方对乙方保洁情况进行检查。如发现有不符合标准之处,应责令乙方保洁人员随时进行整改。若不及时整改,可以书面通知乙方并视情况对保洁人员给予经济处罚,直至终止合同。

  2.甲方无偿为乙方保洁人员提供用水、用电、提供存放保洁工具和更换工作衣的房屋。

  (二)乙方的权利和义务

  1.乙方自行提供保洁工作必须的设备和工具,按甲方规定标准进行保洁。

  2.乙方应遵循安全生产规定,在保洁过程中,(除人力不可抗拒的灾害或因甲方存在安全隐患造成的安全事故和因甲方指挥安排不当出现事故由甲方负责外)所发生的人身事故、责任与费用由乙方承担。

  四、违约责任

  甲乙双方无正当理由不得无故终止和解除合同,否则违约方应向对方支付违约金。

  五、其他约定

  本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

  六、争议解决方法

  1.本协议的制定、解释及其在执行过程中出现的、或与本协议有关的纠纷之解决,受中华人民共和国现行有效的法律的约束。

  2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决(只能选择一种):

  (1)提交________仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向________________人民法院起诉。

  七、合同的生效

  本合同一式____份,甲乙双方各执行____份,自双方签字盖章生效。

  甲方代表:________

  乙方代表:_______

  (签章)

  (签章)

  ____年____月____日

  ____年____月____日

承包协议书 篇4

  甲方:_____________(通常为学校)

  乙方:___________(通常为承包人)

  甲乙双方就学校商店的承包经营的相关事宜协商一致,达成如下协议:

  第一条 甲方将位于______的商店交给乙方经营,乙方愿意承包经营。

  第二条 本合同的有效期限为___年,自___年___月___日至___年___月___日。合同自签订之日起生效。

  第三条 学校商店的经营应坚持服务教学、服务师生、依法经营、不以营利为目的的原则。

  第四条 商店经营必须办理合法经营手续。具体手续由_________办理,办理手续的相关费用由______承担。

  第五条 乙方按学期(或学年)交纳承包费用。标准为___元/期。交款方式为______。

  第六条 甲方的权利和义务

  1.对商店的经营活动进行监督管理;

  2.按合同约定收取承包费用;

  3.为乙方的经营提供安全卫生的经营场地和相关设施;

  4.学校购物在质量、价格同等的情况下,应保证承包人的优先供货权;

  5.不得允许除承包人以外的第三人在校内从事与乙方项目相同的经营。

  第七条 乙方的权利与义务

  1.对商店依法行使经营权;

  2.依法经营,主动接受有关职能部门和甲方的监管,热情为师生服务;

  3.不销售不符合安全卫生标准的学生用品和不符合食品卫生标准的食品和其他不利于学生身心健康的商品。

  第八条 违约责任

  1.因场地、设施存在安全隐患,乙方提出后甲方未采取措施排除,由此而发生的安全事故,由甲方承担责任;因事故给乙方造成损失的,甲方应予赔偿,乙方可以解除合同。

  2.乙方违法经营发生安全事故的,由乙方承担责任,甲方可以解除合同;甲方对乙方的经营未尽监管职责的,甲乙双方共同承担责任。

  3.乙方不按时交纳承包费用的,按应交纳费用的___%向甲方交纳违约金,甲方可以解除合同。

  4.甲方不履行第六条第4项和第5项规定的义务,乙方可以要求减少承包费用直至解除合同。

  第九条 争议的处理

  双方因合同的解释或履行发生争议,由双方协商解决。协商不成,按下列第___项处理:

  1.提交______合同仲裁机构仲裁。

  2.向______人民法院提起诉讼。

  第十条 本合同如有未尽事宜,甲乙双方协商解决。

  第十一条 本合同一式二份,双方各执一份。

  甲方:_________(公章) 乙方:_____(签章)

  法定代表人:___(签字)

  _____年_____月______日 ____年______月___日

承包协议书 篇5

  承包人:

  承包人:

  公证人:

  工程项目联合承包人均为自愿参与责任承包,为明确各方责、权、利,经各方充分协商,达成以下协议,共同遵守。

  为全面履行工程施工承包合同,规范工程项目管理,提高经济效益,遵照公平、自愿、互利、诚实守信的原则,本着资源共用、责任共承、风险共担、利益共享的意愿, 双方自愿组成联合承包责任体,共同承担完成 项目。经双方充分协商,为明确各方责、权、利,依法达成以下条款,以资守信。

  一、责任分工

  经共同推举,并报分公司批准, 任项目经理; 任项目副经理兼技术负责人。

  执行公司、分公司各项管理规定。履行公司、分公司授予的岗位职责。

  二、财务管理

  委托专职会计管理财务,并在公司财务设专户同步管理备案。项目设成本账、财务帐。成本账按实际费用入账。两人签字方能入账。

  专职会计作为公证人、监督员。

  三、资本金管理

  根据工程需要计划出资息15%计入成本。资本金在竣工验收财务决算资金回收前不得撤走。共同商定按以下金额共同出资,即200万元。共分三次到账:第一次签订项目承包协议书前交保证金200万元交分公司财务;第二次项目开工前交100万元到项目财务;第三次在一层完成前根据工程需要交100万元到项目财务。

  四、融资管理

  原则上融资由双方共同承担。

  1.根据工程需要资金不足时,融资按计息并年度结算。并准备随时偿还。

  2.其他实物投入按折价入账。

  3.若一方无再融资能力或融资比例小于10%,融资可作为资本金。

  4.非本项目的出资人、借款人严禁参与项目管理。

  五、联合管理制度

  重大事情协商书面制度、每天碰头每周会议制度、每月实际成本盘点制度。签字必须两人制度。

  六、联合承包责任人的权利和义务:

  项目经理:

  全权负责本工程的质量、工期、安全、经济、现场文明施工管理全面工作,并与分公司签订岗位承包责任书、安全责任书,有权确定本项目部其他管理人员的工资待遇和奖罚(但须及时通知其他联合承包协议人)。对本工程质量、工期、安全等方面进行监督和督促,牵头制定本工程的施工计划、劳务计划;落实施工方案以及各分部分项技术方案。牵头签订本工程所需的各劳务用工合同,负责本工程所需的主要材料采购合同签订。负责牵头劳务结算付款、材料付款及设备工具租赁付款。负责资金计划的申请及使用。

  项目副经理兼技术负责人:

  在项目经理的领导下负责本工程技术、质量、生产、材料管理工作,负责本工程的施工技术方案的制定和分部分项技术方案的落实,技术交底和材料需用计划编制,盘点本月完成的工程量,将当月产值及次月(季)进度计划报分公司,负责工程的变更签证及其他签证资料、竣工资料等各种技术安全资料的整理、保管、存档。参与所需的主要材料采购及合同签订;参与签订本工程所需的各劳务用工合同、设备租赁合同;参与劳务结算付款、材料付款及设备工具租赁付款。

  本工程所有劳务结算、材料付款、租赁付款及费用报销均需两人签字。

  七、利润分配、风险分担机制

  成本核算分主体完成、竣工验收、审计决算后进行。

  1.项目净利润按两部分分配。资本金与项目管理按总盈利的6:4比例分配。

  2.资本金分配按出资比例再分配。

  3.项目管理分配按岗位责任再分配。项目部承包班子与非承包班子管理人员按6:4比例分配。项目部承包班子按项目经理、副经理6:4比例分配。非承包班子管理人员分配由项目部按项目考核情况分配。

  风险按以上比例共担。

  八、联合承包责任体在工程竣工结算审计完成前不得解散。

  1.若双方同意,报分公司批准,可增加承包人。但需办理相关手续及签订补充协议。

  2.若一方因工作需要公司调动。调动之日前责任、利益按比例分配。若一方承包人不履行职责,另一方可报分公司,经调研确证后解除承包资格,解除承包资格后必须承担相应责任、但利润不得分配。

  九、本协议一式六份,各执一份。报分公司项目管理科备案。

  承包人: 担保人:

  承包人: 担保人:

  公证人:

承包协议书 篇6

  订立合同各合伙人:

  姓名____________,性别____________,年龄____________,住址__________________。

  姓名____________,性别____________,年龄____________,住址__________________。

  姓名____________,性别____________,年龄____________,住址__________________。

  姓名____________,性别____________,年龄____________,住址__________________。

  第一条合伙宗旨:

  共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险。

  第二条合伙经营项目和范围:

  合伙承包______________________________项目。

  第三条合伙期限

  合伙期限为____________年,自_________年_______月______日起,至________年_______月______日止。

  第四条出资额、方式、期限

  1. 合伙人____________(姓名)以人民币现金方式出资,计人民币____________元。

  合伙人____________(姓名)以人民币现金方式出资,计人民币____________元。

  合伙人____________(姓名)以人民币现金方式出资,计人民币____________元。

  合伙人____________(姓名)以人民币现金方式出资,计人民币____________元。

  2.各合伙人的出资,于____________年____________月____________日以前交齐。逾期不交或未交齐的,应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。

  3.本合伙出资共计人民币____________元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。

  第五条盈余分配与债务承担

  1.盈余分配,以出资份额为依据,均分。

  2.债务承担:合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资份额为据,均担。

  第六条入伙、退伙、出资的转让

  1.入伙:①需承认本合同;②需经全体合伙人同意;③执行合同规定的权利义务。

  2.退伙:①需有正当理由方可退伙;②不得在合伙不利时退伙;③退伙需提前____________月告知其他合伙人并经全体合伙人同意;④退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以金钱结算;⑤未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。

  3.出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权,如转让合伙人以外的第三人,第三人应按入伙对待。否则以退伙对待转让人。

  第七条合伙、合伙负责人及其他合伙人的权利

  1.合伙共同行使的权利 ①对外订立合同;②出售合伙的产品、购进常用货物;③支付合伙债务;④其他涉及经营的重大事项。

  注:上述权利行使有两个以上合伙人同意即视作合伙共同行使。

  2.____________为合伙负责人。其权限是:①对合伙事务进行日常管理;②落实工程质量、进度;③代表合伙对外协调;④小额资金调用的决定权(____________元以内);⑤________________________。

  3.其他合伙人的权利:①参与合伙事业的管理;②听取合伙负责人开展业务情况的报告;③检查合伙账册及经营情况;④共同决定合伙重大事项。

  第八条禁止行为

  1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。

  2.禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。

  3.禁止合伙人再加入其他合伙。

  4.禁止合伙人与本合伙签订合同。

  5.如合伙人违反上述各条,应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。

  第九条合伙的终止及终止后的事项

  1.合伙因以下事由之一得终止:①合伙期届满;②全体合伙人同意终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违反法律被撤销;⑤法院根据有关当事人请求判决解散。

  2.合伙终止后的事项:①合伙人共同清算;②清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配;③清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。

  第十条争议的解决方式

  合伙人之间如发生争议,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。协商不成的可依法向人民法院起诉。

  第十一条本合同如有未尽事宜,应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

  第十二条其他

  _____________________________________________

  第十三条本合同正本一式____________份,合伙人各执一份。

  合伙人:________________(签名)

  合伙人:________________(签名)

  合伙人:________________(签名)

  合伙人:________________(签名)

  __________年________月________

【承包协议书范文汇总6篇】相关文章:

承包协议书范文汇总八篇05-21

承包协议书范文汇总九篇05-20

承包协议书范文汇总9篇05-18

承包协议书范文汇总7篇05-16

承包协议书范文汇总8篇05-13

承包协议书范文汇总五篇05-04

承包协议书范文汇总10篇04-28

承包协议书范文汇总六篇04-26

关于承包协议书范文汇总五篇05-22

【精华】承包协议书范文汇总五篇05-22