锅炉承包合同

2022-06-23 承包合同

　　在人民愈发重视法律的社会中，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编精心整理的锅炉承包合同，希望对大家有所帮助。

锅炉承包合同1

　　甲方(发包方)：______________

　　乙方(承包方)：______________

　　根据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定，甲乙双方就_______________事宜，协商一致，签订协议如下：

　　一、标的物_______________(要详细地说)

　　二、承包期限：_________________自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日三、承包费用及结算方式每年__________元，乙方于__________年__________月__________日将承包费一次付给甲方。

　　四、双方权利与责任：_________________(根据实际列出)

　　五、违约责任：_________________(根据实际列出)

　　六、其它约定事项：

　　1、本协议未尽事宜，甲、乙双方共同协商解决。解决不成，提请当地人民法院仲裁。

　　2、本协议一式_____份，甲、乙双方各执_____份。双方签字盖章后生效。

　　甲方：_________________

　　_________年_________月_________日

　　乙方：_________________

　　_________年_________月_________日

锅炉承包合同2

　　甲方根据需要将锅炉承包给乙方管理，经双方友好协商特签订本协议，甲、乙双方共同遵守执行：

　　一、合同双方：

　　发包方：____________________________ (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　二、承包期限：

　　从 20xx 年 1 月 1 日至 20xx 年 12 月 31 日止

　　三、具体内容：

　　1、甲方为乙方无偿提供锅炉房、工具、水电、燃料等。

　　2、甲方在乙方交接前进行盘点，对所有工具和设备运做情况进行清点和登记。

　　3、在承包期内，(自交接当日起)，甲方预付乙方承包费用。结算时由乙方开具锅炉运做费用与甲方核对无误后，甲方应以现金方式付清乙方承包费，不得拖欠。承包费均以现金清算，乙方收费后开出收据。

　　4、在经营期间内，双方应按照合同条款通力协作，互相配合，双方不可无缘无故，轻率行事解除合同。

　　四、甲方责任：

　　1、提供所以的设备和设备的运做、维修、维护保养等费用。

　　2、提供乙方工作人员的住宿，包括水和照明用电费。

　　3、甲方应按乙方要求，每月给予例行检查、保养和清理。

　　4、甲方要为乙方购买工伤保险，费用有乙方自理。

　　五、甲方权限：

　　1、甲方有权对乙方进行各种行政管理，如：卫生、安全、治安、消防、综合治理、监督等，特别要禁止火灾等事故发生，一但发生类似事故，甲方有权追究乙方的责任。

　　2、乙方因工作人员失职影响甲方正常工作，(如无特殊情况下)，甲方有权追究乙方的责任。

　　3、甲方有权对锅炉供应的蒸汽，锅炉水水质等情况进行监督检查，如乙方未达到法定标准，甲方有权要求进行适量赔偿或终止本协议。

　　4、乙方违约，甲方有权提出终止承包合同，造成甲方损失的，上报法院或仲裁机关处理。

　　甲方：______________ ____年____月_____日

　　乙方：______________ ____年____月_____日

锅炉承包合同3

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家的有关法律，法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，甲方就的供热事宜与乙方达成一致意见。特签订本合同，以此共守。

　　第一条、合同期限：

　　合同承包年限为期半年，承包时间：自年月日至年月日止。

　　第二条、具体内容：

　　1、承包价格，包括两部分第一是乙方自行向营区暖户每平方米收取35元取暖费;第二是在供暖期内补给乙方人民币30万元。即大写人民币叁拾万元整。

　　2、乙方享受补贴后然料费、水电费、炉锅检验费，锅炉水垢清洗费、烟道除尘费、劳保费、税费、锅炉工工资等都由乙方承担。

　　3、向供暖户收取取暖费乙方可以自行组织时间和人员收取，补贴部分在承包期内分三次给付即年月日前付人民币10万元，年月日前付10万元，年月日前付人民币10万元。

　　4、维护、保修服务：合同期内乙方负责甲方锅炉设备系统的保修、维护，如设备系统发生故障，乙方必须在12小时内通知乙方，并及时采取必要措施防止故障扩大，减少损失，确保锅炉安全，有效的正常运行。

　　5、甲乙双方的权利与义务：在供暖期内乙方必须保证供暖户室内温度达到18度，如因温度上不去收不上来取暖费甲方盖不负责;如因其他原因供暖户不交取暖费甲方负责协调;司炉工必须持证上岗，供暖期间锅炉工所出现的一切安全责任、人损坏都由乙方负责。乙方应自觉遵守甲方的管理制度，承担在合同过程中的防火、防盗等到安全责任，乙方建立锅炉房各项管理制度，认真做好锅炉运行各项参数的记录。甲方如不能按合同支付乙方承包款，导致停炉，由甲方负责。

　　甲方负责人：乙方签字：

　　日期：

锅炉承包合同4

　　甲方：（以下简称甲方）

　　承包人：（以下简称乙方）

　　甲方为了减少支出，经班子会研究，请示上级，决定将本单位的供热锅炉承包给乙方，甲乙双方经协商对有关事宜达成如下协议：

　　一、承包期限为20____年11月1日至20____年3月31日止。

　　二、甲方承包费每年1万元锅炉乙方承包后乙方负责检修、维护。

　　三、供热期间，乙方要保证村委会取暖，在供暖期内乙方必须保证供暖户室内温度达到18度，供热时间承包期时间执行，否则属乙方违约。乙方应自觉遵守甲方的管理制度，承担在合同过程中的防火、防盗等到安全责任，乙方建立锅炉房各项管理制度，认真做好锅炉正常运行。

　　四、维护、保修服务：合同期内乙方负责甲方锅炉设备系统的维护，如设备系统发生故障，乙方必须立即通知乙方，并及时采取必要措施防止故障扩大，减少损失，确保锅炉安全，有效的正常运行。

　　五、违约责任

　　如果乙方违约，终止合同。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方：代表人：

　　乙方：

　　____年____月____日

锅炉承包合同5

　　甲方：

　　（以下简称甲方）

　　承包人：

　　（以下简称乙方）

　　甲方为了减少支出，经班子会研究，请示上级主管部门，决定将本单位的供热锅炉承包给乙方，甲乙双方经协商对有关事宜达成如下协议：

　　一、承包期限为20_年7月30日至20_年7月1日止。

　　二、甲方承包费每年19万元锅炉乙方承包后乙方负责检修、维护，管道更新即在承包期间锅炉用电由机房支付（检、维修范围整体供热的设施、设备及供热管网和供水设施、设备及管网）。

　　三、甲方向乙方提供两栋住宅楼住户的名单。

　　四、供热期间，乙方要保证住宅楼住户取暖，供热温度必须达到国家规定标准：收费执行四平市区规定标准：供热时间按国家规定执行，否则属乙方违约。

　　五、承包期间排污费及有关锅炉的相关费用由乙方承担，乙方保证粮库消防水井至消防水池供水管线畅通（无偿提供热源）。

　　六、违约责任

　　如果甲方违约则退还乙房所交的承包费，并退还乙方的维修费，返还保证金，如果乙方违约，甲方不退还乙方的保证金及承包费和锅炉维修费，终止合同。

　　如乙方收完取暖费后违约，则甲方收取乙方的抵押物作为补偿，如不足应由乙方补齐。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

锅炉承包合同6

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　______村村委会为保障社区供暖服务质量，加强锅炉安全管理和正常运营，确保住户的正常供暖，经甲、乙双方共同协商，本着公平和互惠互利的原则，达成如下承包条款。

　　一、承包内容

　　____村村委会____社区供热站供暖服务，包括供暖锅炉及其相关附属设备和管网的运营、维修、维护。

　　二、承包期限

　　____年____月____日至____年____月____日。

　　三、甲方权利、责任、义务

　　1．提供社区取暖住户花名册、供热管网设计施工图纸和质保合同以及供暖分户阀门室钥匙。

　　2．负责水、电、道路三通并符合供热要求，锅炉、管网等设备质量合格、安装科学、运行正常。

　　3．监督供暖质量和安全运行情况。

　　4．协调住户积极缴纳热力费，协调供暖服务过程中出现的其他问题。

　　5．为保证锅炉最低运营成本和最低供热质量，确保已售出房屋足额缴纳热力费，住户中途不得停止采暖。

　　6．承包内容中所有供暖财产所有权归甲方所有。

　　7．负责按照设计标准和相关规定进行供热站验收并办理相关手续。

　　8．供暖质量达不到国家供暖标准，发生的问题由乙方负责。

　　9．不得故意刁难或制造障碍影响正常供暖。

　　四、乙方权利、责任、义务

　　1．必须遵守小区物业管理规定，不得发生扰民等违法行为；处理好与业主关系，杜绝意外事件发生。

　　2．在承包期内发生工作人员和设备财产安全事故，全部由乙方承担，甲方概不负责。

　　3．制定科学供暖方案，培训司炉工，按照锅炉有关操作规程规范操作，安全运行，确保供暖时间、质量达标，用户室内温度达到18摄氏度以上。

　　4．司炉工必须持证上岗，搞好设备检修维护和水处理等工作，做好锅炉运行日志；维修人员必须熟悉小区管网基本参数及位置布，确保维修及时准确。

　　5．严格执行武威市物价部门制定的收费标准，按照整栋楼建筑面积分摊到户收取热力费。

　　6．出现供暖故障及时通知住户，紧急抢修，不得耽误供暖，不得以任何理由停止供暖。

　　7．购买、安装除尘、脱硫等环保设备，确保环保达标。

　　8．根据供暖需要，负责新增供热锅炉及设备的购买、安装。

　　9．自承包之日起，乙方所购买、安装的设备设施所有权归乙方所有。

　　10．承担锅炉房至各供热楼栋散水以外的管网维护、维修。

　　11．对甲方在协调供暖相关事项过程中产生的专门性劳动（如专人配合热力费收取等），经协商后支付一定的劳动报酬。

　　12．乙方负责收取热力费，并承担锅炉和各种供热设施维修费及各种税费，包干经营，自负盈亏。

　　五、其它：

　　1．乙方向甲方缴纳保证金壹拾万元整（￥：________）

　　2．乙方若在合同期内私自停止承包经营，每年赔偿甲方的全部损失费用。

　　3．本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

　　4．本合同从签定之日起生效，未尽事宜双方另行协商解决。协商不成的，提请当地人民法院裁决。甲方移交财产清单附后。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：___ 法定代表人（签字）：___

　　_________年____月____日 _________年____月____日

锅炉承包合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法规，结合本工程具体情况，为明确责权，保证工程顺利进展，经甲、乙双方友好协商，达成如下条款：

　　一、项目概况：

　　1、项目名称：

　　2、项目地点：

　　3、项目内容：锅炉基础及其他配套设备基础的土建、2吨蒸汽锅炉就位、所有配套设备的安装、烟风道连接、除尘系统的整体安装、水、电气线路安装、相关行政质检手续的办理、锅炉安装后的相关验收、配合煮炉、锅炉试运行(正常出气、正常工作)。

　　二、承包方式：

　　包工包料(安装中所需材料费用如：钢管、板材、法兰、弯头、阀门、电线、螺丝等等其余一切辅助材料全部由乙方自己承担)。保质保量，保工期，保安全，保文明施工，达到合格工程标准。

　　三、项目技术与质量要求：

　　1、验收标准：

　　①按甲方提供的土建基础图及甲乙双方共同约定的工程施工方案验收

　　②锅炉安装工程施工及验收规范

　　2、项目材料及设备：

　　本项目范围内的锅炉本机及厂家所提供的配套设备(厂家的发货清单为准)由甲方采供，其余工程安装材料及安装辅材耗材等等由乙方全部采供承担;所有进场材料及外购设备质量必须达到国家规定的现行质量标准。提供材质检验报告、合格证等证明材料，由甲方对其认质认可，由乙方承担质量担保。

　　四、项目造价：

　　本项目安装总价值为人民币 (￥：元)。锅炉设备安装一次性包死，无重大变更不调整，若设计变更，按变更项目的单价由双方共同约定变更费用及项目。

　　五、项目施工工期限：

　　本合同自签定之日起生效。项目施工工期从年月日起至年月日完工，项目工期为天。

　　六、付款方式：

　　工程竣工后，经验收合格。乙方交给甲方锅炉全部的质检手续，开据税务发票，甲方在3个工作日内付清工程款的95%，剩余5%做为质保金，待保修期到期之日后付清。

　　七、安全约定：

　　乙方在施工过程中的设备使用安全及人员安全责任乙方自负。

　　八、项目验收及保修：

　　1、乙方现场施工、调试全部完成后，由乙方负责向质检部门申请验收。

　　2、项目验收合格后，乙方向甲方移交完整的设备随机资料及验收合格资料。

　　3、项目保修期为3个月，自甲方验收达到合格标准之日起计算。保修期内，若出现(除厂家索配设备)乙方所安装物件或安装失误导致的质量问题，乙方应无条件在12个小时内赶到现场维修。

　　九、双方职责与义务：

　　甲方：

　　1、提供锅炉基础设施部分的土建施工图。

　　2、负责为乙方现场施工提供供水、电及其接点。水电费用由甲方负责。

　　3、按照合同约定，及时拨付工程款。

　　乙方：

　　1、按合同和甲方的技术要求，确保安装工期与工程质量。如有异议与甲方及时沟通。

　　2、做到安全生产，文明施工。

　　3、提供完整的工程资料。

　　4、工程质量达不到约定标准的部分，如未达到安装标准要求，甲方有权要求承包方无条件拆除和重新施工。承包方应立即整改施工，直到符合约定的标准，工期不予顺延。

　　5、乙方由于非自然力影响，未按工期要求完成工程项目，应每天按合同总价值的5%缴滞纳金。

　　十、违约责任与争议解决：

　　1、如任一方违约，均由违约方承担违约责任，并赔偿对方损失。

　　2、争议解决程序：按照《建设工程施工合同》的细则，双方友好协商，若协商不成，交由当地仲裁部门解决或依法向伊旗人民法院起诉。

　　十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

　　十二、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

锅炉承包合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方经过友好协商，本着平等互利的原则，甲方同意将洗浴科热水锅炉的日常运行管理和锅炉工的聘用管理交于乙方，为明确双方的权利和义务，特订立本协议。

　　一、承包期限：

　　自年月日起至年月日止，承包期为：年。期满后双方要求续签在同等条件下，乙方有优先权。

　　二、双方合作的目的：主要是通过劳务合作优势互补的形式创造为浴客提高更好的服务，树立良好的企业形象。

　　三、付款方式：乙方在保证浴客无意见且各项设备无人为操作有误而损坏（正常使用下损坏除外）的情况下，甲方按月向乙方支付承包费用：20xx元（大写：贰仟元整）。

　　四、甲乙双方的权利和义务

　　甲方的权利和义务：

　　1、甲方提供热水锅炉及辅助设备所用的设施、场地，进场前甲方负责将相关设施安装调试好交付乙方使用。

　　2、甲方应定期提供适量供该锅炉使用的型煤。

　　3、甲方有权根据经营情况对乙方的管理进行具体的指导；对乙方的管理进行全面监督；对乙方工作中失误有权提出限期整改，并做出相应处罚，直至终止协议；

　　4、甲方的各项规章制度均适用于乙方及其聘用人员，本协议规定部分除外。

　　5、甲方应按协议时间支付乙方承包费用，不得无故拖欠；

　　6、甲方有权对乙方所聘用人员进行技术考核和业务考察，如认为乙方所聘人员技术能力无法胜任工作的，可强制要求乙方予以调换，直到达到相应的技术水平。

　　7、甲方承担对锅炉进行定期维护保养和锅炉大、中修的工作。

　　8、甲方为乙方提供与甲方其他同工种员工同等的福利待遇和劳保用品；

　　乙方的权利和义务

　　1、乙方对锅炉房内的安全隐患应及时处理或向甲方提出书面或口头改进意见，如乙方发现隐患不及时处理或向甲方报告，造成经济损失的，由乙方承担责任。

　　2、乙方应严格按照锅炉的操作规程进行操作，否则由于误操作所造成的人身和设备的损失由乙方承担。

　　3、乙方负责处理锅炉房的日常清扫保洁等工作。

　　4、乙方应本着节约的原则使用煤炭，不得无故浪费，否则甲方有权根据浪费程度要求乙方给予赔偿。

　　5、乙方应在甲方规定营业时间内确保提供温度适宜的水，水温过低或过高给浴客洗浴造成不便或出现烫伤等现象，根据受伤程度应或给洗浴科造成的不良影响由乙方给予相应的`经济赔偿。

　　6、乙方应聘用最少两名人员轮流24小时值班，确保锅炉的安全运转。并将所用人员的相关资料报中心进行备案。

　　7、乙方聘用工作人员形成的一切责任由乙方负责及赔偿由此造成的经济损失；

　　8、因非正常使用而损坏的设施、设备由乙方负责维修及负担费用。

　　9、乙方对锅炉房卫生负有全部责任，如因工作不力在卫生部门检查中被处罚的，应承担主要经济责任。

　　五、其它

　　1、在合作期内，双方应按照协议条款通力合作，互相配合，双方不可无故解除协议。

　　2、因不可抗力的原因不能继续履行协议时，应及时通知对方，经双方协商一致可终止或解除协议。

　　3、承包期满时是否续约或终止协议，甲乙双方均提前壹个月通知对方。

　　4、本协议未尽事宜，将由双方协商处理。甲乙双方在签字之日起生效，本协议一式叁份，甲方贰份，一份壹份。

　　甲方（盖章）乙方（盖章）

　　负责人签字：负责人签字：

　　年月日年月日

锅炉承包合同9

　　发包方：__ (以下简称甲方)

　　承包方：__(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家的有关法律，法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，甲方就__的供热事宜与乙方达成一致意见。特签订本合同，以此共守。

　　第一条、合同期限：合同承包年限为期半年，承包时间：自20__年10月20日至20__年4月20日止。

　　第二条、具体内容：

　　1、承包价格，包括两部分第一是乙方自行向__营区供暖户每平方米收取35元取暖费;第二是__在供暖期内补给乙方人民币30万元。即大写人民币叁拾万元整。

　　2、乙方享受补贴后然料费、水电费、炉锅检验费，锅炉水垢清洗费、烟道除尘费、劳保费、税费、锅炉工工资等都由乙方承担。

　　3、向供暖户收取取暖费乙方可以自行组织时间和人员收取，__补贴部分在承包期内分三次给付即20__年11月20日前付人民币10万元，20__年1月20日前付10万元，20__年3月20前付人民币10万元。

　　本合同一式三份，甲乙双方及经济全同管理部门各执一份，自双方签字后生效，具有同等法律效力。

　　甲方负责人：

　　乙方签字：

　　20__年10月20日

锅炉承包合同10

　　招标方：（以下简称甲方）

　　投标方：（以下简称乙方）

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程规模：

　　二、工程承包范围

　　一炉一机工程所有高低压配电设备、发电机组及其配套系统、变压器及其配套系统、锅炉、汽机系统所属配电设备、DCS系统等的所有电气设备的安装、调试、试运。全国统一通用安装工程消耗量标准（定额）第四册《电气设备安装工程》（以下简称“本定额”）包括：变压器、配电装置、母线、绝缘子、配电控制与保护及直流装置、蓄电池、发电机与电动机检查接线、金属构件、穿墙套板、滑触线、电缆、防雷接地装置、10kV及以下架空输电线路、配管、配线、照明器具、低压电器设备、运输设备与电梯电气装置等安装及电气设备调试内容，适用于工业与民用新建、扩建、改建工程中10kV及以下变配电设备及线路安装、车间动力电气设备及电气照明器具、防雷及接地装置安装、配管配线、电梯电气装置、电气调整试验等安装工程。

　　1、高低压电缆及电缆桥架敷设安装、高低压设施设备及电缆保护管土建施工制作。

　　2、高低压配电柜的安装、调试（详见施工图）。

　　3、由高压柜到变压器及安装低压配电柜系统的安装调试（详见施工图）。

　　4、发电机组安装及由发电机至各高、低压配电柜系统的安装调试。

　　6、高低压计量系统安装调试，必须按供电公司的要求配置。

　　7、接地系统安装和接地电阻测试（包括配电房门框、门扇接地）。

　　8、高低压配电工程中相关的预埋、塞缝等项目。

　　9、热控及DCS系统的安装调试。

　　10、母线、绝缘子、配电控制与保护及直流装置、蓄电池

　　11、办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续，如报建需增加项目，由施工单位自行负责解决。

　　以上工程承包范围详见施工图、工程量清单。

　　三、承包方式

　　本工程为清包工程，甲方只提供设备（距施工地点100米）及现场安装所需水、电源，将水、电接至施工现场50米内。其它所有消耗性材料、吊装费、运输费等费用均由乙方承担。

　　1、本工程采用总价包干的方式承包，即：包质量、包安全、包文明施工、包工期、包税金、包保修、包报建验收、通电等所有内容。

　　2、本工程严禁分包或转包。如有分包或转包，甲方有权解除合同，并追究由此引起的一切损失。

　　四、合同工期：

　　五、工程结算、支付方法

　　本次安装工程总造价为一次性总包干价，包括政府的规费、开工报告费用、锅炉检测费及税金等所有相关费用。若一次性监检不合格时，所发生其它所有相关费用均由乙方承担。

　　1、本工程总安装费为人民币：

　　2、付款方式：

　　本合同签订生效后，乙方施工人员、机具进入甲方施工工地一周内付工程款的30%，锅炉水压试验合格具备筑炉条件后付工程款的30%，锅炉试运验收合格提供竣工报告后，乙方需从沂源县地方税务局开具建筑安装工程全额发票一周内支付工程款的30%，剩余10%留作质保金。质保期为贰年，运行满一年后无质量问题付5%，运行满二年后无质量问题再付5%。

　　六、双方职责

　　1、甲方职责

　　（1）、提供施工现场的水源、电源、运输道路。

　　（2）、向乙方提供施工图、设备图各一套。

　　（3）、组织施工图技术交底。

　　（4）、根据工程进度及时供应相关的设备。

　　（5）、配合乙方办理锅检、质检的有关手续。

　　2、乙方职责

　　（1）、开工前，乙方负责办理与本要求相关的《开工告知》等所有手续并支付相关费用，向甲方提交施工组织设计、工程施工网络计划、做好施工人员、机具材料的进场安排；接到甲方书面通知五天内乙方施工人员、机具进入工地，并对甲方的设备材料进行交接、看管。

　　（2）、在规划的场地内布置施工临时设施。

　　（3）、管理好自身范围的安全、保卫工作，由乙方原因造成设备、人身等事故由乙方负全部责任。

　　（4）、移交一套完整的竣工图、技术资料于甲方（并提供电子版），甲方在半个月内办理签证审核手续。

　　（5）、乙方应优先采用甲方指定厂家的材料（焊条、焊丝、氩气）。乙方负责采购的材料必须质保书、合格证齐全，并由乙方承担其质量问题。

　　（6）、乙方必须提供所有高压焊工的原始证件，接受甲方的审查。

　　（7）、乙方必须提供各项目负责人的身份证复印件以接受甲方的检查，此项目未完工前不准更换负责人。

　　七、工程质量及有关要求

　　1、本工程以现行国家规程、规范进行施工验收。

　　2、分项工程竣工或重要项目施工完毕及隐蔽工程验收，乙方要提前24小时通知甲方的质检代表及监理方代表，并提供质检记录和工具，叁方验收合格后签字生效，工程未经甲方验收不得进行下道工序。

　　3、由乙方原因造成的发生返工、修理等费用由乙方负责，且由此造成的全部责任有乙方承担。

　　4、若在施工过程中乙方无证（或证件资质达不到行业标准）对所安装部件施工，一经发现甲方有权将其驱逐出施工现场，乙方必须对相关设备部件进行返工，直至甲方满意为止。

　　甲方还将对乙方罚款人民币壹万元/每人次。

　　5、乙方在安装过程中不得私自变更图纸，如有变更必须经甲方同意，如乙方私自变更图纸所产生后果由乙方全部负责（不含甲方所提出的图纸变更）。

　　6、因本次施工为立体交叉施工，乙方必须遵守甲方的现场管理，不应以赶工期为由妨碍其他公司施工，甲方必须坚持土建配合安装为原则，并协调好各施工队的施工秩序，若出现乙方人员不服从甲方管理，甲方有权将其驱逐出施工现场。

　　7、安装质量质保期为安装调试验收合格之日起贰年，贰年之内乙方应无偿负责处理由乙方安装的工程所出现安装质量问题，并在接到甲方通知24小时内赶到甲方现场处理。在质保期内如因乙方安装质量等问题引发甲方的重大经济损失及责任，由乙方全部负责。

　　8、甲方有权根据乙方的安装进度、质量状况、安全情况等，决定部分项目的安装是否继续由乙方承担。若甲方决定部分项目不再由乙方安装，甲方将协调另行转包，其相应的工程款甲方将从乙方总工程款中扣除。若乙方能按甲方要求完成工程安装，甲方将不另行转包。

　　9、设备防腐费用为人民币元整，若乙方对设备防腐达不到甲方要求，甲方有权将设备防腐费用从工程款中扣除，并另找施工队伍。

　　10、因甲方要求的技改部分（含设备变更、设备质量缺陷处理等，不含需返厂处理的）及增加的爬梯等所有部分，乙方不再收取任何费用并不得以此为由拖延工期。（更改壹次为准）

　　11、承压部件的探伤为100%（其中射线探伤为50%，超声波探伤为50%）。费用由乙方负责。

　　12、乙方派驻甲方的项目经理工程期间不得另派他人。项目经理离开施工工地时必须提前24小时通知甲方有关人员，甲方同意后方能离开。并在保证不影响安装进度、质量、安全等工作的前提下，必须在48小时内返回施工现场。

　　13、乙方对所有承压部件安装前都需用压缩空气或蒸汽进行吹扫。乙方对所有阀门在安装前应根据《电力建设施工及验收技术规范》有关规定及甲方的要求进行水压试验和必要的解体检查处理。

　　14、本工程所用的消耗性材料由乙方负责，但需经甲方与监理方确认其质量，否则不允许在工程中使用。若乙方违规使用辅助材料，乙方承担由此引起的所有责任。

　　15、乙方承建的工程项目，不论是否经过甲方及监理工程师的验收，对所发生的工程质量事故，均应负全部责任，不能以处理事故为由，提出增加费用或推迟工期的要求，更不能造成隐患。

　　16、对于设备水压试验、蒸汽冲管等所需的设备由乙方负责。

　　17、乙方在工程施工中使用的测量试验仪器，工具吊装机械，计量控制装置等，应按有关规定定期检验，并且经检验合格后方能使用。

　　18、乙方在施工中要接受甲方的质检代表及监理方的监督，并根据要求及进度提供相关的技术资料、材料合格证、质保单、各类实验检测、事故处理等报告，并签字认定。监理方提供的文件乙方不得拒签，否则，每发生一次扣工程款人民币5000。00元，（如发生争议需三方协商解决）

　　八、本工程采用的技术规范和技术措施

　　1、国家及部颁与本工程有关的各种现行有效版本的技术规范。规程、设计院和制造厂技术文件上的质量要求适用于本工程。

　　2、与本工程有关的国家及部颁施工及验收技术规范如：《电力建设施工及验收技术规范》、“锅炉机组篇”等相关标准以及“电力工业锅炉监察规程”等等。

　　3、本工程施工质量检验评定按电力工业部颁发的《火电施工质量检验及评定标准》有关篇为依据；如：“锅炉篇”、“加工配制篇”等以及电力部颁发的机组达标的有关规定等等。

　　4、对不在规范验评标准范围内的，执行设计院、制造厂及甲方叁方议定的补充技术标准和施工技术要求。

　　5、本工程执行下列有关规范、规程但不限于以下规程、规范。若有新的标准则必须执行新标准，替代原有标准。

　　锅炉压力容器安装监督暂行条例和实施细则（国务院）

　　蒸汽锅炉安全技术监察规程（劳部发）（1996）276号

　　电力工业锅炉压力容器监察规程（DL612—1996）

　　压力容器安全监察规程（劳锅字）（1990）8号

　　锅炉压力容器焊工考试规则（劳动人事部）

　　电力建设施工及验收技术规范（锅炉机组篇）（DL/T5047—95）

　　电力建设施工及验收技术规范（管道篇）（DL5031—94）

　　电力建设施工及验收技术规范（焊接篇）（DL/T869—20xx）

　　电力建设施工及验收技术规范（管道焊接接头超声检验篇）（DL/T5048—95）

　　电力建设施工及验收技术规范（钢制承压管道对焊缝射线检验篇）（DL/T5096—96）火力发电厂基本建设工程启动辅助设计竣工验收规程（电建[1996]159号文）

　　火电工程启动调试工作规定（建质[1996]40号）

　　火力发电厂金属技术监督规程（DL438—91）

　　火力发电厂工程测量技术规程（DL5001—91）

　　火电施工质量检验及评定标准

　　火电工程调整试运质量检验及评定标准

　　电力工业技术管理法规（试行）（80）电技字第26号

　　6、除上述由国家及电力工业部颁发的规范、规程以外，检查验收仍需遵照图纸、文件；经会审签证的施工图纸和设计文件；批准签证的设计变更；设备制造厂家提供的图纸和技术文件；项目法人与施工单位、设备材料供货商单位签订的合同文件中有关质量的条款；项目法人与监理单位签订的合同文件及相关监理文件。

　　7、特殊要求：所有水冷壁、过热器、省煤器等受热管道安装前均要做清扫、通球试验。

　　九、设备材料的供应：

　　1、甲方所有设备到厂后的卸车工作及费用，均由乙方负责，由甲方、乙方、设备供应方三方共同参加开箱清点，检查验收，移交给乙方。

　　2、甲、乙双方办理好设备的移交或领用书面手续后，即移交乙方现场保管使用。

　　十、开工调试和竣工验收

　　1、开车调试过程中，乙方参与调试（协助甲方调试）并跟踪和处理调试过程中设备出现的所有问题。

　　2、工程启动及竣工验收必须不低于电力工业部电建（1996）159号文颁发的火电厂基本建设工程启动及竣工验收规程及相关规程规定的要求执行。

　　3、部分工程具备竣工条件，由乙方提请甲方和监理方进行验收。甲方和监理方在验收期限三天内进行检查验收，并按部颁标准评定工程质等级。

　　4、锅炉整体试运行168小时，叁方（甲方、监理方、乙方）确认合格验收后五天内办理完竣工验收手续，竣工之日从次日算起。

　　5、锅炉整体启动运行验收后15天内，乙方将竣工资料移交甲方。

　　6、乙方的工程档案资料必须按国家档案局和国家计委《基本建设项目档案资料管理暂行规定》等有关规定执行，并满足甲方对档案资料管理的要求，在工程施工过程及时做好收集、汇总、整理工程档案。

　　7、乙方在工程竣工验收10日内，向甲方提交一式六份完整的、符合要求的工程技术档案资料（其中一份原件，四份复印件，一份电子版）。

　　8、乙方如不按要求按时提供工程档案资料，每延误一天处以20xx。00元人民币的罚款。同时扣留剩余工程款和不予进行工程竣工决算，直至提交合格的档案为止。

　　十一、安全生产、施工现场管理

　　1、安全生产

　　（1）乙方在人员进入工地前必须与甲方签定相关的安全协议并交纳人民币20000。00元保证金。

　　（2）、有关电力建设施工项目的安全管理工作，应遵照电力工业部颁布的《电力建设安全施工管理规定》和相关《补充规定》执行。

　　（3）、乙方必须坚决贯彻执行国家及工程所在地各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规、条例和规定，必须采取一切必要措施和手段强化施工安全管理，提高安全施工水平，确定严格的安全施工秩序以保证施工人员在施工中的安全与健康。

　　（4）、乙方单位责任人必须亲自抓安全。建立严密的三级安全监察网络和有效的安全保障体系；必须设立独立安全监察机构。

　　（5）、乙方必须按规定安排人员参加甲方组织召开的定期安全扩建例会。

　　（6）、乙方应维修所有的护栏、围墙、警告标志及守卫设施。

　　（7）乙方在整个工地实现“封闭化”管理，设备材料定置、定位管理。

　　（8）、乙方的施工人员必须服从甲方的管理，对于不服从甲方管理的甲方有权将其驱逐出施工现场，对于无理取闹者移交当地司法机关处理。

　　2、施工现场管理

　　（1）、乙方应严格按照施工总平面布置图进行施工平面管理，明确责任区负责人及安监负责人，各区的平面管理应服从总平面图的要求和规划，并履行报批手续。乙方必须服从甲方的管理，并办理出入厂手续，经甲方签字同意后方可实施。

　　（2）、乙方的施工临建设施完整、环境清洁。生产临建整洁、布置整齐，安全管理责任、制度、规定到位。

　　（3）、乙方不准随意在设备、结构、墙板、楼道上开孔或焊接临时结构，必要时需办理手续后方可实施。

　　（4）、乙方必须在沟道、孔洞、平台、扶梯设可靠的永久性或临时盖板或栏杆，设明显标志和安全警告牌。

　　（5）、乙方若在施工过程中发生任何安全事故、施工设备事故，应及时通知监理工程师和甲方，并在甲方规定的期限内，将事故调查分析和处理意见报告监理工程师和甲方。施工过程中发生的任何事故及由此造成的一切损失由乙方承担。

　　3、施工计划和报告

　　（1）、乙方应向甲方提交施工进度网络图及提交详细的施工进度计划施工进度表，并于乙方在机具进入施工现场前交至甲方审核。

　　（2）、乙方应编制工程施工工作计划，提出工作安排及工作重点，报甲方和监理方审核后实施。

　　（3）、重要部件安装应有详细的施工方案（包括吊装方案），报监理方和甲方审核同意后实施。

　　十二、其他事项：

　　1、整个施工过程中，原则上以设计交底后的图纸为准，发生争议时，由甲方出通知单，乙方按通知单要求施工。

　　2、双方协商同意的有关修改增补要求、签证单、会谈纪要都是本要求的一部分。

　　3、本要求约定乙方对甲方的投标文件所有承诺条款与本要求具有相同的法律约束力，尤其参与本项目的主要施工人员必须与投标书的承诺相同。

　　5、整个安装工程未经甲方允许乙方不准转包他人。

　　6、本要求未尽事宜，双方协商解决。

　　7、本要求履行地为甲方所在地，若在执行本要求过程中甲乙双方出现争议有甲乙双方协商解决，协商不成提交甲方所在地人民法院裁决。

　　8、本合同经双方单位签章后生效。

　　9、本合同一式六份，双方各执三份。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

锅炉承包合同11

　　甲方：（以下简称甲方）_________

　　承包人：（以下简称乙方）_________

　　甲方为了减少支出，经班子会研究，请示上级主管部门，决定将本单位的供热锅炉承包给乙方，甲乙双方经协商对有关事宜达成如下协议：

　　一、承包期限为_______年____月____日至_______年____月____日止。

　　三、甲方向乙方提供两栋住宅楼住户的名单。

　　五、承包期间排污费及有关锅炉的相关费用由乙方承担，乙方保证粮库消防水井至消防水池供水管线畅通（无偿提供热源）。

　　六、违约责任

　　如乙方收完取暖费后违约，则甲方收取乙方的抵押物作为补偿，如不足应由乙方补齐。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

锅炉承包合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　为完善镇政府基础设施建设，促进经济稳步和谐发展，根据需要甲方将锅炉承包给乙方经营管理，经双方协商一致，特签订本合同。

　　甲乙双方须共同遵守执行，内容如下：

　　一、承包范围：甲方将位于娄杖子镇政府2吨锅炉现有的供热管路,设备设施承包给乙方。

　　二、承包年限：为3年，自年月至年月日止。

　　三、承包费及支付方式：

　　承包费每年为元(费用包括 )

　　甲方分三次支付。

　　第一次为取暖期锅炉点火后一个月内支付每年总承包费的三分之一。

　　第二次于农历年前支付每年承包费的三分之一。

　　第三次为取暖期过后在第二年取暖期之前一次性结清余款。在乙方开出正式发票后以现金方式结算。

　　四、甲乙双方权利义务：

　　(1)提供现有的锅炉设备及设备的运作、维修、维护保养和相关费用的支付(包括维修保养费包括锅炉年检费、安全阀、压力表校验费)，要求在征得经甲方同意后方可维修，费用先行先行垫付，然后由甲方负担。

　　(2)提供水、电线路及其必要的费用，保证乙方正常的使用，同时为乙方工作人员提供住宿，饭费自理。

　　(3)甲方按乙方要求，每月给予设备设施的检查、保养和清理，如设备系统发生故障，乙方必须及时通知甲方，并采取必要措施防止故障扩大，减少损失。维修由乙方自行负责。

　　(4)甲方有权对乙方进行各种行政管理，如：卫生、安全、治安消防、综合治理、监督等，特别要禁止火灾等事故发生，一旦发生类似事故，甲方有权追究乙方的责任。

　　(5甲方有权购买所需要的锅炉原材料。

　　(6)甲方有权对锅炉供应的蒸汽，锅炉水水质等情况进行监督检查。

　　(7)甲方如需延长供暖时间或者增加供暖面积，延长期供暖费用由甲方另行支付乙方，按承包金额除以承包期的总天数和面积的基数计算。

　　(8)如果乙方未按约定连续五天未达到要求温度，甲方有权终止合同。

　　(1)乙方一般情况下负责锅炉燃料的购买和使用，相关费用由乙方先行垫付。

　　(2)乙方按照河北供暖条例的相关规定按时、按量供暖，工作日内保证温度不低于20摄氏度以上。

　　(3)乙方负责锅炉燃料工的招聘选任工作，保证锅炉工证照齐全，持证上岗，乙方负担其工资发放，所产生的一切后果由乙方负责，与甲方无关。

　　(4)乙方要为工作人员购买保险，费用由乙方支付，一旦出现锅炉工造作失误或不可抗力造成的一切后果，由乙方负责，与甲方无关。

　　五、违约责任：

　　1、甲方未按约定时间及时维修设备，造成乙方不能按时、按量供暖，甲方承担一切责任。

　　2、乙方供热未达到标准，每延误一天，甲方按照不同程度从承包费用中扣除相应费用。

　　六、本合同未尽事宜，双方协商一致，协商不成，可申请提交由青龙满族自治县人民法院调解或判决。

　　七、本协议自甲乙双方签订之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

锅炉承包合同13

　　甲方：xx有限公司

　　乙方：

　　根据需要，甲方将鼎林华府小区供暖项目承包给乙方经营管理，经双方协商一致，特签订本合同。甲乙双方须共同遵守执行，内容如下：

　　一、承包年限

　　为20xx年11月1日至20xx年3月31日止。

　　二、承包费

　　承包管理费为元。

　　三、支付方式

　　甲方于供暖期内每月底以现金方式支付承包管理费的五分之一。

　　四、甲乙双方权利义务

　　1、甲方权利义务：

　　(1)甲方负责锅炉、管道等供暖设备的运作、维修、维护保养和相关费用的支付。

　　(2)甲方负责提供供暖必备的工具设施和水、电线路及其必要的费用，并保证乙方能正常使用，同时为乙方工作人员提供住宿。

　　(3)甲方按乙方要求，及时进行设备设施的检查、保养和清理，如锅炉、管道等供暖设备发生故障，乙方必须及时通知甲方，并采取必要措施防止故障扩大，减少损失。

　　(5)若因甲方提供取暖煤源质量出现问题，导致乙方供热未达到规定标准，由甲方负全部责任。

　　2、乙方权利义务：

　　(1)乙方按照东港供暖条例的相关规定按时、按量供暖，工作日内保证室内温度保证在正负16摄氏度。

　　(2)乙方负责锅炉工的招聘选任工作，保证锅炉工证照齐全，持证上岗，乙方负担其工资发放。

　　(3)一旦出现锅炉工操作失误造成的一切后果，由乙方负责，与甲方无关。

　　五、违约责任

　　1、甲方未按约定时间及时维修设备，造成乙方不能按时、按量供暖，甲方承担一切责任。

　　2、甲方若未按约定方式支付承包管理费，乙方有权中断供热，由此带来的一切后果由甲方承担。

　　3、乙方供热未达到标准，每延误一天，甲方按照不同程度从承包费用中扣除相应费用。

　　4、若因停水、停电造成供热中断的，或因供热设施正常的检修和抢修造成锅炉停烧，乙方不承担责任。

　　本协议自甲乙双方签订之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

锅炉承包合同14

　　建设单位：简称：(甲方)

　　承包单位：简称：(乙方)

　　甲方委托乙方代购4吨燃气蒸汽锅炉一台，型号：WNS4---1.25-YQ及部分辅机设备，质量标准按TSG0001-20xx《锅炉安全技术监察规程》执行，并由乙方负责购买安装，为使此工程保质保量按时完成，依据国家合同法有关规定，经双方协商签订本合同。

　　一、工程地点：北京市通州区宋庄镇徐辛庄

　　二、工程范围：旧锅炉拆除、新锅炉基础改造。新锅炉及辅机购买、运输、安装、

　　告知、锅炉许可证办理等全过程。燃气设备管道由燃气站接至锅炉燃烧机。(不包括土建及消防报警工程)。乙方负责向国家有关部门申请办理锅炉节能改造补助资金手续，甲方提供必要的手续。

　　三、承包方式：该工程实行包工包料。

　　四、检验标准：按TSG0001-20xx《锅炉安全技术监察规程》执行。

　　五、工程造价：工程总造价：468700锅炉购买、运输、安装、告知、办证全过程费用(见报价表)。旧锅炉拆除归甲方自行处理。

　　六、付款方式:

　　合同签订后，甲方支付乙方工程总价60%，锅炉设备到货支付20%，安装验收合格各种手续齐全后甲方支付乙方工程款20% 一次付清。燃气设备和管道工程造价16万元(见燃气系统报价单)乙方负责联系有资质的单位负责设计、安装、运行、维护，甲方与该公司签订三年供气合同设备免费安装使用，三年之内甲方如果有其他气源代替，设备和管道归乙方所有，乙方负责拆走，甲方按使用日折算补偿乙方费用，但最低不少于50%费用。燃气费用甲方与燃气公司单独结算。燃气价格执行北京市发改委下发(北京燃气在线)指导价格。甲方不得以任何理由延期付款，否则每日支付乙方1%的工程款作为利息补偿乙方。直至款项结清为止。

　　七、工程期限：工程进场日起40个工作日完成。具备运行条件。不包括办证日期。

　　如遇特殊情况，如政府法令、不可抗力。因甲方和气候的原因工期顺延。乙方原因造成，工期不变。其他特殊原因双方共同协商可延长或缩短。

　　八、甲方负责：负责水、电、路三通，协调工程中有关问题，以利工程顺利完成。

　　九、乙方负责:在施工中，严格按照技术要求、操作规程和验收规范施工，确保工程质量，遇到问题及时与甲方联系。要对施工人员安全、文明施工教育，对施工中发生的事故负责。

　　十、违约责任：

　　1.如果一方违约，均由违约方承担违约责任，并赔偿对方损失。

　　2.争议解决程序：按照《建设工程施工合同》的细则，双方友好协商，若协商不成，依法向通州区人民法院起诉。

　　十一、工程维保：自验收日起一年。乙方所做工程运行中发生故障，乙方接通知后 6小时内到达现场维修，人为或外力损坏除外。

　　十二、本合同一式四份，甲、乙双方各两份，自双方签字盖章之起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日