在快速变化和不断变革的今天,很多情况下我们需要用到协议,签订协议是解决纠纷的保障。拟起协议来就毫无头绪?下面是小编精心整理的工程施工保密协议书,希望能够帮助到大家。
工程施工保密协议书1
建设单位(甲方):
施工单位(乙方):
根据上级有关规定,甲方将行政楼小广场绿化改造工程委托给乙方施工,根据该工程具体情况,经双方协商签订本合同。
一、工程名称:行政楼小广场绿化改造工程
二、施工地点及范围:本工程位于 第一小学
绿地总面积为 280 平方米
三、工程内容:
1.乙方根据设计图纸按图施工,甲方按图验收;"">说明书等具体规范标准要求;
2.工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。
3.甲方在工程验收后十个工作日内付清乙方工程款
4.在施工期间保证乙方材料供应充足,(如遇人力不可抗力除外)应提前一天通知乙方进行人员安排,工期顺廷。
乙方:
1.严格按照国家颁布的'施工验收规范和质量检验标准,把好工程质量关;
2.如出现工程质量问题,造成重新返工,工期延误等损失,由乙方承担;
3.如乙方人为的工期延误,每拖延一日,按工程总造价的5%进行罚款,并承担相应的违约金。
4.如乙方每日上班人数少于6人,连续达到两天甲方有权终止合同不予以收方。
十、未涉及条款,由甲乙双方协商解决。
十一、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,由双方负责人签字盖章之日起生效。
甲方:
代表人:
乙方:
代表人:
年 月 日
年 月 日
工程施工保密协议书2
披露方(以下简称甲方):
代表人:
接收方:(以下简称乙方):
责任人:
根据双方________年_____月_____日签订的《_______________合同》(以下简称主合同),为保护主合同项下的技术秘密及商业秘密,特制定如下协议:
一、本协议适用于主合同履行的全过程。
保密信息指合同生效日前后,披露方披露给接收方的任何以及所有以口头或书面、或以其他任何形式披露的信息或数据,包括但不限于:施工方案﹑工艺流程﹑技术设计﹑图纸资料﹑相关函电等等。
二、双方职责
1、甲方义务:
对于乙方使用的新技术和新方法,甲方负有保密义务,未经乙方书面同意,不得以任何方式泄露。
2、乙方义务:
(1)乙方未经甲方允许,不得将本工程的技术协议书、其他相关技术资料提供给第三方查阅、保管。
(2)乙方未经甲方允许,施工现场不得擅自拍照,更不得让第三方人员进入甲方设备内部或对内部结构进行拍照,如果乙方违约,其行为将被视为窃取商业秘密,甲方将追究承包人的法律责任。
(3)乙方进入现场施工必须向甲方交纳图纸保证金,图纸保证金的金额为______元人民币,对有实行预付款的,可以从预付款中直接扣除;
(4)图纸为甲方的自有知识产权,在合同履行期间,乙方应做好施工图纸的现场管理和保管,乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方所有,乙方负有保密义务。未经甲方书面同意向第三方提供图纸的行为,均视为违法、侵权行为。甲方有权追究其法律责任。工程竣工后,乙方应当将全部图纸退还给甲方。
(5)未经甲方书面同意,乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用,或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。
三、保密期限
双方承担保密义务的期限,开始时间为_______年_____月_____日,截止时间以甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开为准。由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿,将由违约方的向守约方承担全部的赔偿责任。
四、保密协议的控制权变更、转让条款
1、若乙方发生控制权变更时,甲方有权终止合同。
2、乙方非经甲方书面同意,不得转让。
五、违约责任
1、本协议缔约人中的任何一方违反本协议任何一条的约定,应当一次性向守约方支付相当于信息价值的_______%,即____________元作为违约金。
2、一方违约,权利人也可向有管辖权的`法院申请禁令,保护其秘密。
3、缔约人有刑法规定的侵犯权利人的保密信息的行为,给权利人造成巨大损失,构成犯罪的,由权利人交由司法机关惩处。
六、争议解决
因本协议及其相关内容所起的争议,双方应当协商解决,协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
七、效力
本协议自双方签字、盖章时生效,适用于主合同履行的全过程。是主合同不可分割的一部分,具有同样的效力。
甲方(公章):
甲方代表或授权代表:
联系方式:
________年_____月_____日
承包人(公章):
承包人代表或授权代表:
联系方式:
________年_____月_____日
工程施工保密协议书3
甲方:
乙方:
根据甲乙双方 年 月 日签定的《 合同》,鉴于乙方在甲方施工期间及竣工后有关保守甲方技术秘密和其他商业秘密的有关事项,特签定协议如下:
1、甲乙双方均有责任对上述《 合同》内容保守秘密,对因合同内容的公开而造成经济和名誉损失,有责任的一方承担法律责任。
2、乙方应将合同的所有细节包括施工过程由甲方提供的所有技术资料作为保密资料对待,在没有得到甲方的事先批准,合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。也不得企图将其中的由甲方所提供的技术资料用作与本工程无关的事宜。
3、在本合同项下,由甲方提供给乙方的所有图纸和文件细则均被认为是机密,并由乙方要求其相关人员妥善保管,未经甲方的书面许可乙方不得对外或第三方公开披露;不得以任何形式,向第三方透露所承揽工程的相关情况。
4、所有工程照片的版权归甲方所有,没有甲方批推,乙方不得作任何应用。已批准的文章、照片和类似材料的出版应通知甲方。
5、乙方在施工安装结束交付甲方使用之前,应向甲方提供详细的技术资料。
6、在《 合同》项下,由甲方提供的所有图纸、文件和软件的著作权归甲方,乙方应承诺保证甲方权利不受侵犯。根据国家《建设工程勘察设计管理条例》的规定,乙方只有使用与本合同工程有关的安装、调试操作或维护、备品备件采购所必需的`图纸、文件和软件的权利,并且只用于本合同工程。未经甲方的书面许可,乙方不得擅自修改或用于本合同以外的工程。
7、由甲方提供的本合同工程的基本设计、详细设计的所有图纸、文字说明、图表以及工程建设期间提供的安装、调试、培训资料均属于甲方或甲方供应商的专有技术和技术诀窍。乙方理解并且同意未经甲方事先书面许可不得提供或采用其它方式将本合同工程以及本合同工程的任何一部分所涉及到的专利技术和技术诀窍透露给第三方。因此发生任何第三方指控侵权时,乙方与第三方交涉并承担由此所发生的一切法律和经济责任。
8、乙方在甲方施工期间,未经甲方允许,不得介绍第三方相关人员或冒充乙方施工人员进入工程现场,以窃取甲方的商业机密。
9、工程竣工后乙方仍对其在甲方施工期间接触、知悉的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息有保密义务。
10、乙方承担保密义务的期限为无限期保密,直至甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿,将由违反规定的一方向对方承担全部的赔偿责任。
11、本协议提及的技术秘密和商业秘密,包括但不限于:工程概况、工程规模、工期计划、产品方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关函电等等。
12、乙方如违反本协议任一条款,应当一次性向乙方支付违约金工程合同额的 %;并视情节严重程度,甲方有权不经预告立即解除与乙方的合同关系。
13、乙方的违约行为给甲方造成损失的,乙方应当赔偿甲方的损失。违约金不能代替赔偿损失,赔偿金可从工程合同款中扣除。
14、因本协议而引起的纠纷,如果协商解决不成,任何一方均有权提起诉讼。双方同意,选择甲方所住地的、符合级别管辖规定的人民法院作为双方合同纠纷的第一审管辖法院。上述约定不影响甲方请求知识产权管理部门对侵权行为进行行政处理。
15、 本协议自双方签字或盖章后生效。
16、 本协议与所签定《 合同》为同一主体,为《 合同》不可分割的组成部分。
17、 双方确认,在签署本协议前已仔细审阅过协议的内容,并完全了解协议各条款的法律含义。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人 法定代表人
委托代理人(签名): 委托代理人(签名):
年 月 日 年 月 日
工程施工保密协议书4
甲方:
乙方:
根据甲乙双方月日签定的《消防工程施工合同》,鉴于乙方在甲方施工期间及竣工后有关保守甲方技术秘密和其他商业秘密的有关事项,特签定协议如下:
一、甲乙双方均有责任对上述《土石方工程施工合同》内容保密,对因合同内容的公开而造成经济和名誉损失,有责任的一方承担法律责任。
二、乙方应将合同的所有细节包括施工过程由甲方提供的所有技术资料作为保密资料对待,在没有得到甲方或甲方监理工程师的事先批准,合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。也不得企图将其中的由甲方所提供的技术资料用作与本工程无关的事宜。
三、在本合作协议中,由甲方提供给乙方的所有图纸和文件细则均被认为是机密,并由乙方要求其相关人员妥善保管,未经甲方的书面许可乙方不得对外或第三方公开披露;不得以任何形式,向媒体透露所承揽工程的相关情况。
四、所有工程照片的版权归甲方所有,没有甲方批准,乙方不得作任何应用。
五、乙方不应在工地或其施工设备上展出或允许展出任何贸易或商业广告,在工地上张贴的所有通知应事先征得业主的批准。
六、在《土石方工程施工合同》协议中,由甲方提供的所有图纸、文件和软件的著作归甲方或虽属于第三方但甲方承诺保证权利不受侵犯。根据国家《建设工程勘察设计管理条例》的规定,乙方只有使用与本合同工程有关的`安装、调试操作或维护、设备构件采购所必需的图纸、文件和软件的权利。并且只用于本合同工程,未经甲方的书面许可,乙方不得擅自修改或用于本合同以外的工程。
七、由甲方提供的本合同工程的基本设计、详细设计的所有图纸、文字说明图表以及工程建设期间提供的安装、调试、培训资料均属于甲方或甲方供应商的专有技术和技术诀窃。乙方理解并且同意未经甲方事先书面许可不得提供或采用其它方式将本合同工程以及本合同工程的任何一部分所涉及的专利技术和技术诀窃透露给第三方。因此发生任何第三方指控侵权时,乙方与第三方交涉并承担由此所发生的一切法律和经济责任。
八、乙方在施工期间,未经甲方允许,不得介绍第三方相关人员或冒充乙方施工人员进入工程现场,以窃取甲方的商业机密。
九、工程竣工后乙方仍对其在甲方施工期间接触。知悉的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息有保密义务。
十、乙方承担保密义务的期限为无期限保密,直至甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿,将由违反规定的一方向对方承担全部的赔偿责任。
十一、本协议提及的技术秘密和商业秘密,包括但不限于:工程概况、工程规模、工期计划、产品方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关函电等等。
十二、乙方如违反本协议任一条款,应当一次性向甲方支付违约金工程合同额的10%,并视情节严重程度,甲方有权不经预告立即解除与甲方的合同关系。
十三、乙方的违约行为给甲方造成损失的,乙方应当赔偿甲方的损失,违约金不能代替赔偿损失,赔偿金可从工程合同款中扣除。
十四、因本协议而引起的纠纷,如果协商解决不成,任何一方均有权提起诉讼。双方同意,选择甲方所住地的、符合级别管辖规定的人民法院作为双方合同纠纷的第一审管辖法院。上述约定不影响甲方请求知识产权管理部门对侵权行为进行行政处理。
十五、本协议自双方签字或盖章后生效。
十六、本协议与所签定《土石方工程施工合同》为同一主体,为《土石方工程施工合同》不可分割的组成部分。
十七、双方确认,在签署本协议前已仔细审阅过协议的内容,并完全了解协议各条款的法律含义。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人(签名):
委托代理人(签名):
年 月 日
年 月 日
工程施工保密协议书5
披露方(以下简称甲方):代表人:接收方:(以下简称乙方):责任人:根据双方________年____月____日签订的《_______________合同》(以下简称主合同),为保护主合同项下的技术秘密及商业秘密,特制定如下协议:
一般而言,生产、生活当中的保密信息可分为技术秘密和商业秘密。侵犯保密信息的方式主要表现为以下三种:
1、以不正当手段获得权利人的保密信息,如:盗窃、利诱、胁迫或与这三种方式相类似手段;
2、违反披露权利人的保密信息,使其为他人所知悉,并对权利人造成损失;
3、违法使用或者允许他人使用非法获取的权利人保密信息的。
对保密信息的非法利用不仅会造成披露方的经济损失,泄密者也可能因此要承担侵犯知识产权型犯罪、侵犯商业秘密等刑事责任,一旦双方约定保密协议,就要做到严格保密责任,避免因此产生不必要纠纷。
一、本协议适用于主合同履行的全过程。保密信息指合同生效日前后,披露方披露给接收方的任何以及所有以口头或书面、或以其他任何形式披露的信息或数据,包括但不限于:施工方案﹑工艺流程﹑技术设计﹑图纸资料﹑相关函电等等。
二、双方职责
1、甲方义务:对于乙方使用的新技术和新方法,甲方负有保密义务,未经乙方书面同意,不得以任何方式泄露。
2、乙方义务:
(1)乙方未经甲方允许,不得将本工程的技术协议书、其他相关技术资料提供给第三方查阅、保管。
(2)乙方未经甲方允许,施工现场不得擅自拍照,更不得让第三方人员进入甲方设备内部或对内部结构进行拍照,如果乙方违约,其行为将被视为窃取商业秘密,甲方将追究承包人的法律责任。
(3)乙方进入现场施工必须向甲方交纳图纸保证金,图纸保证金的金额为______元人民币,对有实行预付款的,可以从预付款中直接扣除;
(4)图纸为甲方的'自有知识产权,在合同履行期间,乙方应做好施工图纸的现场管理和保管,乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方所有,乙方负有保密义务。未经甲方书面同意向第三方提供图纸的行为,均视为违法、侵权行为。甲方有权追究其法律责任。工程竣工后,乙方应当将全部图纸退还给甲方。
(5)未经甲方书面同意,乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用,或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。
三、保密期限双方承担保密义务的期限,开始时间为________年____月____日,截止时间以甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开为准。由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿,将由违约方的向守约方承担全部的赔偿责任。
四、 保密协议的控制权变更、转让条款
1、若乙方发生控制权变更时,甲方有权终止合同。
2、乙方非经甲方书面同意,不得转让。风险提示:违约责任
为避免发生潜在风险,协议各方将违约责任条款作出明确约定,就会使签约人谨慎签约,全面系统的估计自己的履约能力,防止签约人故意违约,提高签约人履行合同的自觉性,并在履约过程中积极按合同约定履行义务,使合同风险消弭于签约阶段。
可促使对方积极履约,并在对方有违约情形发生时,及时确定违约责任,必要时可采取有效措施,使守约方损失降至最低;
因违约产生纠纷,自行协商不能解决纠纷而诉至法院或仲裁机构,法院或仲裁机构可以依据相关条款直接确定违约方的违约责任,防范诉讼举证不利及败诉风险。
五、违约责任
1、本协议缔约人中的任何一方违反本协议任何一条的约定,应当一次性向守约方支付相当于信息价值的_______%,即____________元作为违约金。
2、一方违约,权利人也可向有管辖权的法院申请禁令,保护其秘密。
3、缔约人有刑法规定的侵犯权利人的保密信息的行为,给权利人造成巨大损失,构成犯罪的,由权利人交由司法机关惩处。
六、争议解决风险提示:争议解决方式
发生争议时,解决的方式主要有四种:和解、调解、仲裁和诉讼,前三种方式需要的花费成本小,或者说基本不需要花费,而诉讼方式成本比较大,但是前三种方式解决的效果不大,因此发生争议时,需审慎选择。因本协议及其相关内容所起的争议,双方应当协商解决,协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
七、效力本协议自双方签字、盖章时生效,适用于主合同履行的全过程。是主合同不可分割的一部分,具有同样的效力。甲方(公章):甲方代表或授权代表:联系方式:________年____月____日承包人(公章):承包人代表或授权代表:联系方式:________年____月____日
【工程施工保密协议书】相关文章:
工程施工保密协议书02-02
工程施工保密协议书05-16
工程施工保密协议书7篇02-02
工程施工保密协议书(7篇)02-02
工程施工保密协议书(5篇)06-01
工程施工保密协议书5篇03-28
保密协议书范本 明星保密协议书简单范本03-27
工程施工保密协议(通用6篇)07-04
保密协议书06-09