在当今社会生活中，大家逐渐认识到协议的重要性，签订协议是解决纠纷的保障。大家知道协议的格式吗？以下是小编收集整理的总包与分包安全管理协议书，仅供参考，大家一起来看看吧。
总包与分包安全管理协议书 1
甲方：
乙方：
为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从生产现场确保工作过程中操作人员的安全与健康，特签订本协议。
一、职责要求
1、服从公司生产指挥，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，遵守各项安全生产制度和规定，做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。
2、严格按照公司关于本岗位的《作业指导书》进行作业，做到不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律，抵制违章指挥，纠正违章行为。
3、持证上岗，保持工作现场规范化、标准化。
4、按规定着装上岗，穿戴好劳动防护用品，严格遵守防火防爆、车辆安全等相关规定。
5、主动接受安全教育培训和考核，熟悉本岗位安全操作规程，掌握本岗位安全技能，懂得本岗位的危险性、预防措施和应急方法，做到持证上岗，会报警，会自救、互救， 积极学习灭火与火场逃生知识，熟悉各种灭火器材的使用方法和事故逃生线路。
6、严格执行作业许可证管理规定，进行临时用电、登高作业、动火作业时，按规定、按程序办理作业许可证，不无证作业。
7、积极参与事故隐患检查和整改工作，在工作中发现事故隐患或者其他危险因素，立即向上报告进行解决。
8、发现生产安全事故时，及时向上报告，积极参与本单位的事故应急救援工作，在救援中服从上级的指挥。
9、忠于职守，严格履行本岗位的安全生产责任，落实“一岗一责制”。
10、驾驶各类机动车必须做到持有相应的有效证件，不开病车，不超速行驶，遵守交通规章，骑电动车和摩托车的必须正确佩戴安全帽。
11、严格执行对现金、票据有关管理规定，杜绝丢失、被盗、被抢安全事故的发生。
12、积极参与公司的安全文化建设，努力营造和谐的安全生产氛围，培养良好的工作习惯和安全价值观。
二、安全管理：
1、工作过程中凡事涉及到使用行车以及参与行车作业的.人员，必须戴安全帽，违者罚款500元，发生事故按照安全生产管理规定处分;
2、工作过程中涉及到高处作业者，必须戴安全帽、系安全带，违者罚款500元，发生事故按照安全生产管理规定处分;
3、危险区需要动火、动电，必须由项目负责人或者部门领导开具动火、动电申请，由安全部门批准后方可作业，违者罚款100元，发生事故按照安全生产管理规定处分;;
3、工作过程中未经过安全部门允许擅自使用消防栓/灭火器或者移动消防栓/灭火器位置的人员，发现一次罚款50元;
4、安全部门每两个月需要定期检查消防器材并做好记录，未履行到位，推迟时间超过1个月以上的，发现一次罚款100元;
5、安全部门需定期向各岗位宣贯安全常识以及安全注意事项，监督其规范作业;
6、节假日期间，安全部门需做好假期间的安全预防措施并上报审批实施;
三、协议内容
1、乙方每月从个人工资中扣除 元作为安全经费，若本部门每个季度出现安全事故(金额损失在500元以上)，则此经费则作为事故损失的预备金使用，本部门成员的当年扣除的经费则不予返还，若该季度本部门未出现安全事故，则每季度甲方将以双倍的金额补发给乙方。
2、乙方在甲方处工作，必须严格遵守甲方的所有规章制度，履行好自己的职责;
3、甲方必须不间断的向乙方进行安全教育知识，以提高乙方的安全意识;
4、甲方必须遵守劳动法履行好甲方的责任;
5、甲方每年必须按协议内容履行自己的职责以及承诺;
四、本协议一式两份。
甲方:
乙方：
日期：
总包与分包安全管理协议书 2
总包单位： （以下简称甲方）
分包单位： （以下简称乙方）
工程名称：
工程地点：
分包范围：
承包方式： 乙方包分项项目安全施工：
为了全面履行甲、乙方签订的业主指定分包建设工程施工分包合同，进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生，依据《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规、建筑法、劳动法、分包合同法、企业有关规定、制度签订本协议。
本协议为业主指定分包单位与总包单位安全协议，经双方签字盖章生效，该安全协议与分包合同具有同等法律效力，双方应认真履行。
第一条 甲、乙双方共同责任
一、甲、乙双方共同遵守国家和当地有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
二、在中太公司统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。
三、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。
四、抓好安全教育；严肃安全纪律；规范安全行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。
五、发生事故，立即采取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四 不放过”原则，拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。
第二条 甲方的具体监督责任 ：
一、甲方应向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。核查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。
二、在施工组织设计中编制安全技术措施并分解到乙方分包项目督促乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并实施。
三、在安排乙方工作时，针对其施工内容、工艺要求，以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。
四、对乙方进场职工进行登记造册，对其特种作业人员资格进行验证。制止非特种作业人员从事特种作业。
五、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等，要求其进行技术指标，安全性能检验，合格者方可进入施工现场。并监督乙方正确安装使用和拆除。
六、对乙方施工工序，操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业，发现严重违章违纪和事故隐患，对现场口头纠正或书面、如不听从可以立即责令停工，监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。严重者中止合同，清退出场。
七、乙方不按规范施工、新工人进场无安全教育、班前工人无安全交底、所造成的一切经济损失及刑事责任、均由乙方承担，并赔偿给甲方带来的一切相关损失。
八、对乙方施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和指导、监督，及时消除隐患，保证其安全有效。
九、在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。
十、发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。
十一、其它
第三条 乙方责任
乙方在甲方统一指挥监督下，对本单位施工中安全工作直接负责，按其职责分工，具体履行以下责任：
一、遵守甲方安全管理制度，服从甲方、监理公司安全生产管理。乙方若不服从甲方及监理公司管理、导致生产安全事故，（包括分项其他班组的人员，材料等）全部由乙方承担责任。
二、按照甲方的统一管理规定，制定本单位安全目标责任，管理规章制度，并向甲方备案。
三、根据甲方安全施工组织设计，编制本单位分包工程范围的安全施工方案和安全技术措施，报甲方审批执行。
四、对本单位的施工人员、健康情况应登记造册，如实向甲方报告，并做好入场前的安全教育。有人员调整时，应及时履行安全教育职责，未经安全教育的，不得进入施工现场。不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。
五、按规定要求设置安全技术管理人员（施工人员50人以上的应设专职安全技术管理人员；不足50人的，应指定兼职安全技术管理人员；各施工班组应设一名兼职安全员协管员），负责操作中的安全检查。
六、负责班前安全教育和工种变换的安全教育。下达施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底，检查操作人员安全着装；发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。不安排非特工种人员从事特工种作业，不安排患有高血压、心脏病及其它不适于高处作业的人员从事高处作业。
七、向甲方申报自带的'劳动保护用品及机具、设备，经检验合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。
八、设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，职工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。
九、在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前向甲方申请，得到书面批准，并采取有效的防护措施，才能施工。储存、使用易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施。
十、有权制止甲方违章指挥，并按双方商定的管理办法进行处理。
十一、教育本单位职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反安全纪律，违反安全操作规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
十二、各分包，班组新工人进场必须签好劳务合同多少钱一天，工作时间，内容以免结帐时扯皮，如发现没完善，造成打架，闹事，将给予分包队伍相应的处罚，严重的移交派出所，并清除施工现场。
十三、各分包单位，班组，个人由于管理不善，造成亏损，工人闹事，给总包造成影响，将对分包负责人给予处罚，及相关法律责任，不在合同范围的事情，由于分包单位，材料质量，材料堆放，架体，防护没跟上等操作不规范，管理不善，造成的安全，质量事故由分包负责。
十四、个分包班组在施工用电、生活用电必须使用合格的电器、电线，严禁使用电炉，花线，私自搭接电动工具、插头、灯具，一经检查发现给予没收或处罚。
十五、各分包班组必须服从项目部的制定的《中太碧海新村项目部管理制度》及《碧海新村项目部工程质量进度安全管理实施细则》中的各项规定。
十六、此协议作为分包合同附件，与大合同同时生效，一式三份，甲、乙、分包方各执一份。
协议签订地点：
总包方负责人（甲方） （章）电话：
分包方负责人：（乙方） （章）电话：
工程发包单位代表： （章）电话：
年 月 日
总包与分包安全管理协议书 3
甲 方：
乙 方：
为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，明确甲乙双方的临电安全管理责任，切实做好贵安新区贵安小镇中八安置房一期施工二标项目的临电安全管理，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）、《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-93）、地方、公司及本项目的临时用电安全生产管理规定，认真落实安全生产责任制，确保贵安新区贵安小镇中八安置房一期施工二标项目安全管理目标的实现，同时依据甲乙双方合同要求，特签订此临时用电安全管理协议书。
一、说明
1、甲乙双方应根据合同及本协议要求，分别认真做好各自的临电安全管理工作，最大限度减少和杜绝各类电气伤亡事故的发生。
2、甲乙双方在履行法律法规要求的安全职责过程中，需要甲乙双方合作共同完成的工作，甲乙双方必须严格按照协议约定的工作程序执行，确保法律法规要求的职责得到落实。
3、甲乙双方依据国家地方法律法规、合同及本协议内容在施工过程中留存的书面记录，做为甲乙双方履行各自安全职责的主要证据。
二、责任划分原则：
甲乙双方分别作为独立的法人单位，均必须严格执行有关临电安全的法律、法规、标准、规范要求作为法人单位应当履行的责任，切实加强各自单位临电安全管理工作，健全各自的临电安全管理体系。
三、甲方责任：
1、甲方严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）、《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-93）及国家、地方、甲方上级单位等相关法律法规、规范标准、规定等要求，监督现场所有施工单位遵照执行。
2、甲方电气专业人员应熟悉施工现场临时用电的技术、操作、使用、安全等相关知识和要求，定期组织对现场用电线路及设备进行检查。
3、甲方负责提供用电电源及从箱变到二级配电箱的配电系统设施，负责组织临电施工人员按照规范要求安装从箱变到二级配电箱的配电系统，组织其验收并上报电气安全主管部门。
4、因甲方提供配电设施自身质量问题造成的设备和线路电气事故，由甲方承担主要责任。
5、甲方负责现场从箱变到二级配电箱的配电设备、线路的运行、维护、检修及监督管理，保证以上配电系统的正常安全运行，并定期对以上设施监督检查。
6、从二级配电箱以下（包括从二级配电箱接出的电缆）的所有配电设施由所用电单位负责提供，甲方负责对其进行监督管理。
7、甲方定期对乙方施工人员进行临时用电安全常识教育。
8、甲方负责按照《施工现场临时用电管理规定》对各施工单位进行监督管理，对违反规定的施工单位按照《施工现场临时用电管理规定》进行处理。
四、乙方责任：
1、乙方严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）、《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-93）及国家、地方、甲方单位等相关法律法规、规范标准、规定等要求，严格执行甲方制定的《施工现场临时用电管理规定》并接受甲方的监督管理。
2、乙方负责自行提供从二级配电箱以下（包括从二级配电箱接出的电缆）的所有配用电设施，并设置临电负责人，由其负责本单位所有配用电设施的运行、维护、维修管理。乙方自行提供的配用电设备、设施、工具、线缆存在缺陷造成的安全事故，由乙方承担主要责任。
3、乙方自行提供的配用电设备、设施、工具、线缆必须满足规范及甲方要求，如乙方不按照规定要求配置，甲方有权禁止其入场使用并要求乙方立即整改；如乙方不按规定要求配置自行提供用电设施而导致的安全事故，由乙方承担主要责任。
4、乙方必须在进场前一周提交用电申请表，将本单位所需用电电源负荷及数量上报甲方，由甲方批准后根据甲方制定方案措施由乙方负责实施。乙方未提交用电申请或未经甲方批准或批准后不按甲方制定方案措施实施的，而造成伤亡事故的，由乙方负主要责任。
5、乙方必须在进场后一周内负责将本单位临电人员名单及低压电工操作证上报甲方。乙方现场所有临电人员必须持有效电工操作证上岗，操作证不得作假，不得超过有效期限；无证上岗人员造成的安全事故，由乙方承担主要责任。
6、未经项目批准，乙方不得随意挪动现场临时用电设施，不得乱接拉电源。一经发现，甲方按《施工现场临时用电管理规定》处理。
7、建筑物内不得随意设置220/380V照明、插座等用电设施，如需设置，必须提前向甲方报请用途及批准后方可设置。
8、乙方宿舍、厨房、库房等场所照明用电严格按照临电规范和项目规章制度，禁止随意使用220/380V电压照明，其他生活用电在经甲方同意并有用电批准单后方可使用。乙方负责本单位节约用电工作，人走灯灭，杜绝设备空载、超载运行。乙方未经甲方批准就使用而发生事故，由乙方承担主要责任。
9、甲方在乙方每间宿舍内安装了漏电配电箱及220V插座1个，此插座用途为提供手机充电及夏天电风扇、冬季电暖器用电，限定负荷上限为1KW（单相），此插座严禁改变使用用途，严禁用于电炉、电热水器、电热毯、电饭锅等用电，严禁超负荷使用，乙方不得私自改变插座位置，严格遵守《生活区宿舍用电管理规定》。乙方不遵守本条规定内容发生安全事故，由乙方承担主要责任。
10、乙方不得私自移动、改动现场的'一切用电设施、设备和线路。不得随意乱拉乱接线路及设备，防止触电及火灾的发生。如确有需要，必须经甲方电气专业工程师查看同意后，通知临电电工接线安装，按批准方案进行施工。乙方未经甲方同意私自改动而发生事故的，由乙方承担主要责任。
11、乙方人员不得砸撬破坏配电设施和电气线路，必须严格服从甲方项目及临电人员的监督管理。使用过程中乙方必须由临电专业人员巡回检查，发现电气安全隐患及时处理、及时上报甲方，确保安全用电。
12、施工现场配电箱、柜周围3米内严禁堆放易燃易爆及其他一切材料和物品。
13、乙方负责严格遵守执行甲方制定的《施工现场临时用电管理规定》，接受甲方监督管理。
14、乙方配合甲方做好现场用电安全管理工作，由乙方临电负责人负责。乙方领导及现场负责人、主要管理人员要认真做好每个在场人员用电的安全教育，并以身作则严格遵守甲方的用电规定。
15、乙方在完工退场前，必须把从甲方领取的设备和剩余材料按收发记录量退回，如有丢失和损坏，按实物采购价格的两倍扣罚。
16、各种施工机械、电气设备在使用前必须经机修人员及电工检测，检测合格后方可投入使用。
17、开关箱与所控制的固定式用电设备的水平距离不得大于3米，与分配电箱的距离不得大于30米。开关箱内安装漏电开关、熔断器及插座。电源线采用橡套软电缆线，从分配电箱引出，接入开关箱上闸口。
18、现场每台电气设备应有各自专用的开关箱，开关箱安装漏电保护开关的漏电动作电流应为30mA以下，必须实行“一机一闸一漏一箱”制，严禁同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备（含插座）。配电室至各支路均采用三相五线制，接地保护。
19、施工现场照明用的流动性碘钨灯应采用封闭式碘钨灯，采用金属支架安装时，支架应稳固，灯具与金属支架之间必须用不小于0.2米的绝缘材料隔离，严禁采用木棒作支架。照明线路不得拴在金属脚手架上，严禁在地面上乱拉、乱拖。
20、施工现场所使用的各种电焊机，焊接时二次线必须双线到位，严禁借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损，绝缘良好。焊把线必须加装电焊机漏电保护器。其一次线长度不得超过5米，二次线应使用专门的焊把线且必须使用快速插头，其长度不得超过30米，两侧接线应压接牢固，必须安装可靠防护罩。
21、施工现场设置配电箱，其前后2米范围内不得堆放任何材料，防止影响电工的维护和操作。
22、配电箱、柜放置应平稳，移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉，应固定在支架上，其箱底与地面的垂直距离应大于0.6米，小于1.5米。
23、维修时应切断电源，挂醒目的警告标志牌（如禁止合闸、线路有人工作等字样）或一人工作、一人看护。
24、如发现电气出现烧蚀、松动等情况，应立即进行检修。任何人均不得将任何 用电设备的电源线直接勾挂在电气装置上，一经发现应立即加以制止。
25、施工现场地下室、潮湿场所、施工作业面等处照明使用36V低压，甲方仅提供楼层、楼梯低压照明干线，低压照明支线、低压灯泡及行灯由乙方自行解决。
26、现场配电箱需上锁并由临电人员负责维修及保养，所有施工人员不准擅自撬、拉、拽配电箱门，违者按《施工现场临时用电管理规定》接受罚款。
本协议经立协议双方法人单位盖章或现场负责人签字后生效，有效期从20___年 7月20日至合同任务结束。
本协议一式二份，甲、乙双方各存放一份。
甲 方（盖章）： 乙 方（盖章）：
负责人(签字)： 负责人（签字）：
年 月 日 年 月 日
总包与分包安全管理协议书 4
总承包单位（甲方）：
专业分包单位（乙方）：
为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“以人为本”的安全管理理念，切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程，加强安全管理，减少伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。
一、工程名称：
分包内容：
二、责任期限：
自 年 月 日至 年 月 日
三、甲方责任
1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策，监督分包方各项安全生产制度和措施的落实，对本工程的安全生产负总责。
2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案，对分包方的安全生产管理进行监督检查。
四、乙方责任
1、认真履行安全生产职责，自觉接受甲方对安全生产的监督管理，遵守当地行业主管部门安全生产方面有关管理规定，执行甲方在安全生产方面的规章制度，服从甲方的安全生产管理，对本分包工程项目的安全工作负责。
2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督，及时消除施工过程中的不安全因素。
3、加强对现场从业人员的安全教育与培训，作业前应针对分包工程项目特点进行再教育，提高从业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患，保证作业环境的安全。现场从业人员未经安全生产教育培训合格，不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。
4、根据本分包工程项目的特点，负责编制专项安全施工方案，采取必要的安全防护措施，并根据施工进度有针对性地进行安全技术交底。交底要交到所有作业人员，并严格履行签字手续。
5、提供的防护设施及施工设备，应符合国家及行业标准。
6、对甲方的安全防护设施不得随意拆除，需拆除的`必须书面报甲方批准。
7、必须使用甲方推荐的安全防护用品、劳动保护用品及安全设施，严禁购买假冒伪劣产品；并监督、检查从业人员是否按规定正确佩戴、使用劳动保护用品。
8、执行甲方的职业健康安全制度，为现场从业人员提供符合国家规定的职业安全卫生条件，防止和减少职业危害，加强对女职工的劳动保护，严禁使用未成年工和年龄超过55周岁的作业人员。
9、施工现场生产安全事故发生后，应当立即上报甲方并按有关规定组织调查处理。
10、因乙方安全管理不善、不服从管理或作业人员违章操作导致生产安全事故发生的，其责任和由此发生的费用由乙方承担。
五、生产安全事故责任裁定
生产安全事故的责任裁定由甲方安全管理部或当地建设行政主管部门负责，任何一方对裁定结果不服的，可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
甲方：（章） 乙方：（章）
代表人： 代表人：
签订日期： 年 月 日
总包与分包安全管理协议书 5
甲方：
乙方：
为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据国家和上级有关法规、规定，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订施工合同的同时，就施工过程中甲乙双方安全责任问题，签定劳务发包工程安全协议书。
本协议为施工合同的辅助协议，在签订合同的同时签订本协议，两者具有同等法律效力，双方应认真履行。
一、甲、乙双方共同遵守的条款
1、认真贯彻执行国家、地方政府颁发的有关安全生产的政策、法律、法规与安全规范标准，执行企业的有关安全管理的规章制度。
2、严格履行“协议书”各条款，如有争议，由甲乙双方协调解决，如协议不成，由地方仲裁机构仲裁。
二、双方各自应履行的条款
甲方
1、甲方有权对乙方执行国家、地方政府颁发的有关安全生产的政策、法律法规与安全规范标准，企业的有关安全管理的规章制度进行监督检查。
2、对乙方特种作业人员持证上岗作业情况应予以检查、查验证件。
3、对乙方施工中的安全生产予以督促检查；发现违章作业，违章指挥以及安全隐患有权停止乙方作业，并按照公司相关的奖罚制度进行处罚，督促按要求及时整改。
4、对乙方进行相关的安全教育，和技术交底，按合同约定为乙方提供必要的劳动防护用品和防护措施。
乙方
1、乙方必须具备施工资质证书、安全生产许可证。
2、安全教育
2.1负责对本单位参与施工的职工进行入场安全教育，做好进场职工安全教育档案资料和施工安全技术交底，并保证特种作业人员持证上岗达到100%。
2.2乙方保证安全生产，必须遵守国家安全生产法律法规，遵守企业各项规章制度。无重伤、死亡事故；严格执行甲方下发的各项安全生产责任制，按照国家、省市建设主管部门的相关规定及甲方的安全生产管理制度执行。
3、安全监督，文明施工管理
3.1按照甲方下达的文明施工的规定要求进行施工，严格按照五规范一标准要求施工。
3.2因乙方原因导致工程安全评价不合格或施工现场达不到安全作业环境要求的'，造成不能汲取安全施工费用，并且建设单位在工程竣工结算时扣除原已预付的安全施工费，乙方单位负全部责任。
3.3建立工地安全领导管理体系，配备专门的专职安全管理人员，安全负责人要参与甲方组织的安全会议和安全活动。
3.4接受甲方对安全生产的监督检查，对检查发现的违章行为和安全隐患要积极进行整改，不得推诿。
3.5乙方在甲方施工区域内施工作业时应遵守甲方的安全规章制度，没经允许不得擅自动用甲方的施工机具、设备、消防器材等，不得私自搭设电器线路，否则发生安全事故，除负责全部责任外，还应赔偿给甲方造成的经济损失。
4、证件要求
乙方必须配备本行业所要求的各种操作证。
5、安全事故处理
5.1施工过程中发生等级安全事故的，乙方要按行业事故处理程序及时上报及时通知甲方，并同时上报有关部门。
5.2乙方分包人应遵守工程安全生产的有关规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受业内安全人员的监督检查，采取必要的安全防护措施，因乙方原因造成的安全事故，事故责任和因此发生的费用由乙方承担，同时承担给甲方带来的社会影响方面的损失。
5.3发生重大伤亡事故时，甲乙双方如有争议，应按有关部门的相关规定进行处理。
6、风险保证金
乙方承包的工程时交纳一定数额的安全险抵押金，按照工程造价的 ‰交纳，工程竣工结算时，如未发生安全事故和违章作业罚款，甲方应将抵押金如数退还。若发生事故和违章罚款时，按照甲方的相关奖罚制度的有关规定进行扣除。
本协议书填写一式三份，报甲方公司安监部门备查。
甲方： （公章） 乙方：（公章）
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日
总包与分包安全管理协议书 6
工程承包人(以下简称甲方)：
劳务分包人(以下简称乙方)：
为了切实落实安全生产的责任，确保施工人员在生产过程中的安全与健康，保证施工顺利进行，依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、公平和诚实信用的原则，鉴于劳务分包人与工程承包人已经签订劳务分包合同，双方就施工安全管理协商达成一致，订立本协议。
1、劳务分包人基本情况
资质证书号码：有效期：
营业执照号码：有效期：
2、责任范围：
乙方所承担的工程项目施工中的人身安全和施工设施及环境的安全。
3、责任期：
自______年______月______日起至乙方所承担的工程项目经甲方验收合格，人员撤离现场时止。
4、双方义务
4.1认真贯彻国家、地方及上级有关安全生产的方针、政策，严格执行安全生产的法律法规、规定、标准。建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入和有效使用。
4.2对从业人员进行安全生产、文明施工教育培训和安全技术交底。
4.3严禁违章指挥，及时制止违章作业和违反劳动纪律的行为。
4.4发生事故，应当迅速采取有效措施，组织抢救伤者、保护好现场，并立即向上级有关部门报告。
4.5施工现场各自必须配备专职的安全管理人员，并持有安全生产考核合格证书。
5、甲方权利和义务
5.1负责向乙方进行施工前安全技术总交底和施工过程中的安全监督检查。
5.2负责制定安全生产技术措施并督促实施。
5.3负责对特种作业人员的资格进行审查，发现无证人员上岗的，应及时予以制止。
5.4负责提供必要的劳动防护用品(如安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋等)。若劳务分包合同中明确由乙方自备的，甲方应对乙方采购的防护(本站站)用品的材质、使用情况进行监督。
5.5负责安全防护所需材料和安全标志、标牌的.提供。
5.6负责各种机械设备、施工机具(包括乙方自带机具)和施工用电的安全管理。
5.7对违反安全生产标准和规章制度的行为进行纠正，必要时进行内部经济处罚或要求乙方停工整改。
5.8按照规定，负责为建筑施工人员办理团体人身意外伤害保险。
5.9负责协调同一施工现场多个分包单位的安全生产管理工作。
6、乙方权利和义务
6.1遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业、监理单位等安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。
遵守施工现场安全生产管理制度和劳动纪律。服从甲方的安全生产管理，不服从管理导致生产安全事故的，由乙方承担主要责任，甲方有权就事故造成的损失，向乙方索赔。
6.2人员进场，必须及时如实向甲方填报进场人员的姓名、性别、年龄、工种、本工种工龄、家庭住址、身份证号、教育培训情况等;严禁雇佣童工、未成年工、不适宜从事有关工种的作业人员及身份不明的人员(如违法犯罪人员)。
6.3施工、操作人员在施工前，必须接受入场安全、文明施工教育和施工前的安全技术交底，并建立安全教育培训档案;未经安全教育培训或安全考核不合格的人员不得安排上岗。
特种作业人员必须取得《职业资格证书》和《特种作业操作证》，无证人员严禁安排上岗操作。
6.4负责本单位从业人员的安全生产、文明施工管理，组织实施施工、操作人员入场前、定期和经常性的安全、文明施工教育培训;保证操作人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能和紧急情况下的应急避险措施，并督促施工人员自觉遵守安全生产的各项规章制度。
应当书面告知作业人员危险岗位的操作规程和违章操作的危害。
指定班组义务安全监督员，督促班组开展班前安全活动，并定期向甲方报送班组安全活动记录。
对在西安地区施工的项目，劳务分包人负责组织自有人员参加西安市建委的安全培训，并办理《西安市建设类从业人员安全教育培训合格证书》;实行施工现场义务安全监督员制度，每15名从业人员中确定1名义务安全监督员，并经西安市建委培训中心培训考核合格，取得证书和统一制作的安全帽、袖章。
6.5落实甲方安全技术交底和安全技术措施的要求，并针对分项工程和作业环境实际，对有关安全施工的技术要求向作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。指导、督促作业人员严格按照安全技术要求和操作规程作业。严禁安排操作人员带病上岗和连续加班。
6.6负责为本单位从业人员提供必要的劳动保护用品(如手套、工作服、胶鞋等)和劳动防护用品(若劳务分包合同约定由乙方自备)，督促施工、操作人员正确使用劳动防护用品，及时制止违章行为。
6.7向甲方申报自带机具的规格、型号、数量、安全状况等并负责安全使用，严禁机具"带病"运转。
6.8接受甲方的安全监督检查，对检查提出的问题和隐患，落实人力资源及时整改，不得以任何理由拒绝整改或设置障碍。
6.9有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业;发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。
6.10做好所使用的职工宿舍、食堂的安全管理，宿舍、食堂建筑必须符合安全要求，不得私自接设电热水器、电炉、自制电热毯、电风扇等;不得私自容留外来人员住宿;不得采购不符合卫生要求的原料或半成品，不得供应变质食品。
6.11接受甲方比照内部管理规定，对违反安全生产管理规定行为的处罚，并承担由此产生的经济损失。
6.12负责为本单位从事危险作业(如架子工、木工等)的人员办理意外伤害保险，支付保险费。
6.13对本单位施工、操作人员所发生的生产安全事故，乙方应立即报告甲方和有关部门，按照国家有关法律、行政法规对事故进行调查处理，并承担相应的民事责任和法律责任;对突发疾病死亡或上下班途中发生交通事故的，乙方承担其工伤保险待遇。
7、协议的生效与终止
本协议书作为劳务分包合同的附件，同劳务分包合同同时生效、同时终止。
8、协议份数
本协议书一式四份，甲、乙双方各执两份。
9、补充条款
甲方：(公章)乙方：(公章)
甲方代表人乙方代表人
(或委托代理人)：(或委托代理人)：
签订时间：______年______月______日
总包与分包安全管理协议书 7
总包单位(甲方)：_________________
分包单位(乙方)：_________________
为了强化施工现场安全管理，保护作业的人身安全和健康，保障施工的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑安装工程承包合同条例》和石家庄建设局关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程安全生产达成如下协议：_________________
一、工程名称、地址及工程分包内容：_________________
工程名称：_________________
工程地址：_________________
工程分包内容：_________________
工程分包方式：_________________
二、总包方、分包方责任
1、分包单位按总包方的要求，在安全生产和文明施工中要执行国家及行业有关安全操作规程。遵守总包方的各项管理制度，服从总包方的安全生产管理。
2、分包单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数(包括专职或兼职安全员、特种作业人员)，单位安全生产许可证，企业资质和委托书等复印件的报送总包方，经核实无误后方可进场。
3、分包单位进场前，配备专职安全员，有花名册、身份证复印件和照片。必须对新员工做好三级安全教育，对进场人员进行安全生产、文明施工、现场现状和高压线路防护搭设安全技术交底。相关材料报总包单位。
4、严禁违章指挥，违章作业，对在施工过程中出现的安全隐患，总包方有权签发隐患通知单，并限期整改，对情节严重不按期整改的，总包方有权停止分包方作业，由此产生的一切后果由分包方负责。
5、分包方自带的施工机具，必须符合国家标准、规定，并保证机具性能良好、安全防护装置、齐全、灵敏、有效。分包方必须按规定为作业人员配发合格的.劳动防护用品。
6、由总包方提供给分包方单位使用的施工用电，办理交接手续后方可使用，分包方在使用过程中发生的任何事故均与总包方无关。
三、分包方施工人员职责
1、分包单位进场前应手续齐全，把承包合同复印件提供给总包单位。预交水电费用、配合费应按协议要求交予总包单位。所有进场作业的特殊工种作业人员和员工，都必须经专业安全技术培训，考试合格，特种作业人员持特种作业操作证上岗作业。
2、分包方班组接受任务后，必须组织全体人员，认真领会安全技术交底具体要求，研讨搭设方法，明确分工，并派技术好、有经验的人员负责搭设技术指导和监护。
3、进入现场必须佩戴安全帽，正确使用个人安全防护用品，着装灵便(紧身紧袖)，在高处(2m以上)作业时，必须佩戴安全带，穿防滑鞋。作业时精神要集中，团结协作、互相呼应、统一指挥、不得“走过档”和跳跃架子，严禁打闹玩笑、酒后上班。
4、凡患有高血压、心脏病、癫痫病、晕高或视力不够以及不适合于登高作业的，不得参与危险部位的作业。超过60岁以上人员不得进场作业。
5、严禁将工具、配件及各种物料从高处往下抛掷。现场做到活完场清，材料码放整齐，严禁乱扔乱抛，防止造成人员伤害和环境污染。
6、风力六级以上(含六级)强风和大雨天气，应停止高处露天作业。风、雨过后应进行检查，现场无危险因素后方可作业。
7、分包方员工施工作业必须服从总包方安全管理，拒不执行总包安全管理交底的分包单位，总包有权终止其作业。视情节轻重给予处罚或清退分包单位。
8、未经总包方同意许可，分包方员工不得随意私自动用电气设备、机械设备，或私自开升降机等，发现一次处500元罚款。
四、事故处理
1、由于分包方或分包方作业人员违章指挥、违章作业或设备设施不完善造成的人员伤亡事故，由分包方参照国家现行规定负责处理，并负责伤、残、亡个人及家属的全部经济补偿和善后处理，对总包方的一切损失负责赔偿。
2、由于总包方或总包方以外的责任造成分包方作业人员伤、残、亡事故，在执行事故处理规定的同时，并参照国家现行政策，由责任方一次性给予分包方经济补偿，其善后事宜由分包方处理。
3、劳务分包方提供的证件、资质证书必须保证符合国家规定，且真实有效;所提供的特种作业人员资格操作证，必须是由建设部监制的统一制式的建筑施工特种工资格操作证书，并且保证现场作业人员和证件持有人一致。否则，由此造成的一切后果必须由分包方承担。
4、分包单位在施工期间必须办理员工工伤保险，费用由分包单位承担并向总包单位提供复印件。
五、本协议一式两份，总包方、分包方单位各执一份。
六、此协议自签定即日起到竣工验收止。
七、补充条款：_________________
总包单位签章：_________________分包单位签章：_________________
代表签字：_________________代表签字：_________________
签订日期：_________________签订日期：_________________
总包与分包安全管理协议书 8
总包单位：
分包单位：
为了强化为施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》，双方就本工程安全生产达成如下协议：
一、总包单位与分包单位的责任
分包单位在总包单位的区域内施工，在安全生产和文明施工中要执行国家及行业有关安全操作规程和总包单位的一切安全生产管理制度，服从总包单位的安全生产管理及执法人员提出的'隐患通知单、技术部门的安全措施交底。
分包单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数（包括专职或兼职安全员、特种作业人员）、分包单位营业执照、安全生产许可证、企业资质和委托书等复印件报送总包单位，经核实无误后方可进场施工。
分包单位进场前，分包单位必须对进场人员进行安全生产、文明施工岗前教育以及经总包单位现场教育，要求教育面达到100%。
严禁违章指挥、违章作业，对在施工过程中出现的不安全隐患，总包单位有权下达隐患通知单，并限期改正，对情节严重并不按期整改的，总包单位有权停止分包单位作业，由此产生的一切后果由分包单位负责。
分包单位自行搭设的固定式脚手架、移动式工具脚手架、电梯井内架子、用电线路、手持电动工具等设施，必须严格按规范要求去做，并组织有关部门验收后方可使用，发生事故时由分包单位自行负责。
由总包单位提供给分包方单位使用的施工用电、脚手架及防护设施，须经双方验收，办理交接手续后方可使用，分包单位在使用过程中发生的任何事帮均与总包单位无关。现场各种防护设施不得随意拆改，尤其是洞口防护需要打开时，分包单位应事先向总包单位书面提出申请，待批准后方可施工，施工中除设明显标志外，还应派专人看守监护，完工后或下班时应及时封闭好。
分包单位必须熟知地下管线敷设位置、走向，对于不明管线必须报请总包单位待归属地确定、经产权单位同意后方可施工。如不按地下管线会签单施工或发现不明管线未经许可擅自施工造成的地下管线损坏由分包单位自行负责。
为便于现场管理，按施工工程面积多少，分包单位必须向总包单位交纳一定数额的安全风险抵押金，若不发生任何事故，待工程结束后如数返还分包单位，如分包单位在施工过程中出现隐患或违章并不及时整改而被处罚，罚金将从抵押金中扣除。风险抵押金不足部分由总包单位从分包单位工程款中扣除。
二、施工人员职责
施工从员进入施工现场必须按要求正确佩戴好安全帽，两米以上高处作业必须系好安全带。未经申请和总包单位同意，禁止私自拆改现场的安全防护、机械防护和临时用电防护设施。
现场禁止交叉作业，高处作业人员严禁将工具、配件及各种物体从高处往下抛掷，楼内作业人员严禁将垃圾和任何物体从窗口或临边往外扔，防止物体打击伤人。
施工用电不得乱接乱拉，需要接电时，必须由专职电工进行操作，并在总包单位电工的统一安排下进行，特种作业人员必须持证上岗，无证上岗人员将视情节轻重处罚或由总包单位（或甲方）予以辞退。
文明施工要做到工完场清，材料码放整齐，废料运到指定地点堆放整齐，严禁乱扔乱抛，防止造成人员伤害和环境污染。
三、事故处理
由于分包单位或分包单位作业人员违章指挥、违章作业或设备、设施不完善造成的伤亡事故，由分包单位参照国家现行规定负责处理，并负责伤、残、亡的人个及家属的全部经济补偿和善后处理，对总包单位的一切损失负责赔偿。
由于总包单位或总包单位以外的责任造成分包单位作业人员伤、残、亡事故，在执行事故处理规定的同时，并参照国家现行政策，由责任单位一次性给予分包单位经济补偿，其善后事宜由分包单位处理。
四、本协议一式四份，总包单位、分包单位双方各执一份，上报监理部、建设单位（甲方）各一份。
五、此协议自__年__月__日至__年__月__日止。
总包单位（签章）：
分包班组（签名）：
__年__月__日
法定代表人（签章）：
法定代表人（签章）：
委托代理人（签章）：
委托代理人（签章）：
20__年__月__日
总包与分包安全管理协议书 9
甲方： (总承包单位)
乙方： （分包单位）
为加强施工现场临时用电安全管理，认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，保护职工生产过程中的安全和健康，确保国家财产安全和本工程的顺利实施，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-20___）和JGJ59-20___的有关规定，结合本工程建设需要，经甲乙双方友好协商，达成如下安全管理协议：
一、工程名称：
工程地点：
分包内容：劳务分包
二、安全生产管理：
1、总包方权利与义务：
（1）总包方应贯彻、执行国家及地方政府有关临时用电安全管理的法律、法规和标准，建立健全施工现场临时用电安全保证体系，对施工现场的安全用电负总责。
（2）负责制定施工现场的安全用电定理制度，定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全用电工作，对总包范围内的施工用电活动进行检查和管理。
（3）总承包单位和分包单位对分包工程的安全用电承担连带责任。
（4）总包方负责分包方管理人员和施工人员的安全用电教育，培训考核、负责建立特种作业人员备案登记。
（5）总包方负责对与建设单位签订分包合同的管理人员和施工人员的临时用电情况进行日常监督和管理。
（6）负责建立施工现场临时用电安全事故应急救援预案，并定期组织演练。有权要求分包单位方建立应急救援体系，落实救援措施，建立救援队伍。
（7）总包方应按规定对施工现场的临时用电安全警示标识情况负责监督检查。
（8）参与临时用电工程的“四方”验收，验收合格后方可使用。
（9）施工现场临电器材应由总承包方负责提供，在合同或承包协议中另有约定的除外。
（10）总包单位应该确保本工程临时用电工程所需资金的有效投入，并确保临电设施采购质量合格，对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
2、分包方权利与义务：
（1）分包单位应当服从总承包单位的临时用电安全管理，对其承包工程的安全用电负责。分包单位不服从管理导致临时用电安全事故的，由分包单位承担主要责任。
（2）乙方必须是具有劳务承包资质的独立法人单位，能够对所属职工在生产过程中的安全用电行为进行管理和监督。
（3）分包方必须熟悉并能严格执行国家的临时用电的法律、法规、规范、标准及各项规定，能够积极参加有关促进用电安全的各项活动。
（4）分包方必须学习、掌握、并认真执行总包方现行的有关安全用电的各项规章制度和管理模式，积极参加总包单位组织的各项安全生产组织和活动。
（5）分包方必须建立自身的安全用电保证体系，建立健全安全生产规章制度，制定用电安全技术措施并认真组织落实。
（6）分包方有教育职工安全用电的义务，并提供合格的临时用电操作人员，持证上岗率要求100% 。
（7）分包方自有的施工机械和电气设备设施，必须符合国家、部门、地方的标准和规范。做到性能良好，各种用电安全防护装置齐全有效。分包方应对这些设备设施进行过程控制，保持其始终处于良好的工作状态，并按照建设主管部门的.要求进行备案，并做好日常维护保养工作，并做好相关记录。
（8）分包方使用机械设备和电气设备，要定人、定机、定岗，严格执行操作规程和安全技术交底，不得擅自离岗，严禁酒后作业。
（9）分包方应严格按照施工现场消防安全管理规定的要求做好电气火灾的预防工作。
（10）分包单位的电大作业人员必须配戴合格的劳动防护用品，并懂得正确的佩戴和使用。
（11）分包方必须严格执行“因工伤亡报告制度”，发现事故及时向总承包方及相关部门报告，并积极组协调开展救护和工程抢险工作，不得破坏事故现场，隐瞒不报或者延迟报告。
（12）分包方有权拒绝总包方的违章指挥。
（13）分包方必须坚持每天班前安全教育制度，并严格按照安全技术交底施工。班组长对本班施工人员的安全工作负直接责任。
（14）分包方要加强宿舍、仓库的临时用电管理，确保用电安全。
（15）分包方发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，分包方必须先做好事故的善后处理工作。当然总包方对事故的发生负有相关责任时，总包方应积极协助分包方做好善后处理工作。
三、违约：
1、分包方在施工过程中违反国家有关安全生产的法律、法规、标准及总包方的有关安全管理规定，总包方一经发现可下达整改通知书要求分包方立即进行整改，分包方应按总包方要求进行整改，如分包方不按总包方要求进行整改，总包方有权强制停工和经济处罚等措施。
2、因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担违约责任，造成经济损失的由分包方经济支出。
3、因总包方原因达不到约定条件的，由总包方承担违约责任，造成经济损失的由总包方经济支出。
4、分包方在施工现场都要服从和接受各级主管部门的监督检查，凡违反安全操作规程、违反安全生产规章制度及公司各项管理制度的班组和个人均自觉接受按规定给予的经济处罚，问题严重及屡教不改的可解除分包合同。
5、分包方因违章指挥、违章作业被处罚的罚金，应按时交付现金或从工程款中予以扣除。
四、补充条款：
五、协议说明：
1、本协议在双方签字盖章后生效，至劳务分包、工程专业分包合同截止时自然终止。
2、本协议共两份，双方各执一份。
甲方： 乙方：
项目经理： 分包负责人：
时间： 时间：
盖章： 盖章 ：
总包与分包安全管理协议书 10
甲方：
乙方：
为了贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，明确甲、乙双方在施工过程中的职责，经甲、乙双方共同协商一致，同意签订以下内容的安全生产协议，共同遵守：
一、甲、乙双必须认真贯彻执行国家和北京市颁布的有关安全生产法令、法规、规范、标准、规章、制度。
二、甲方为工程的总包单位，乙方为_________分包单位
乙方应接受甲方的统一安全管理，遵守甲方各项施工安全管理制度，并对分包项目安全管理全面负责。
四、乙方负责人应对乙方全体人员在生产中的安全和健康全面负责。
五、乙方应建立健全安全组织，配备安全管理人员，制定安全管理措施，并监督检查执行情况。
六、乙方应给工人配备合格的安全防护用品，并监督、指导正确使用，对违章人员应予以纠正。
七、乙方人员不得随意进入非乙方施工区域。
八、乙方应负责对本单位人员的安全操作规程、安全管理制度教育及班前安全教育，并有安全教育记录。
九、乙方应针对施工特点，对施工人员进行详细的书面安全技术交底，并监督、检查交底执行情况。
十、乙方自备的机具、脚手架、电箱等设备、设施必须性能良好，符合安全技术标准要求。
十一、有乙方提供的`机具、脚手架、电箱等设备、设施乙方应在使用前会同甲方验收签字，如不符合安全技术标准，乙方有权拒绝接收使用，并要求甲方整改或调换。一经双方验收合格签字后，乙方应负责对使用的机具、脚手架、电箱等设备、设施的管理和检查。使用过程中发生故障或发现隐患，应立即停止使用并检修。
十二、甲方有权依据有关安全管理规定对乙方进行安全监督，有权对乙方的隐患与违章进行经济处罚或停工处理。罚款以现金形式交纳，凡逾期不交的每迟一天加罚5%的滞纳金。
十三、禁止乙方将其承包的工程再分包，如乙方有再次分包行为，一切责任有乙方负责。
十四、事故处理：
1、由于甲(乙)方责任造成乙(甲)方人员伤害事故或设备事故者，甲(乙)方参照国家现行规定给予乙(甲)方一次性经济补偿，其善后具体事宜及家属的接待由乙(甲)方负责处理。
2、由于乙方责任造成的人员伤害事故及设备事故，一切责任由乙方负责。
十五、本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。
十六、本协议有效期：自双方签字并盖章有效公章起至乙方退场后终止。
十七、协议未尽事宜，凡属国家、北京市及公司有规定的均按有关规定执行，凡属国家、企业无规定的甲、乙双方可随时协商修订补充。
十八、需要补充的条款：
甲 方 签 字： 乙 方 签 字：
盖 章 盖 章
年 月 日 年 月 日
总包与分包安全管理协议书 11
总包方：_________________(以下简称甲方)
分包方：_________________(以下简称乙方)
为加强施工现场安全生产工作管理，认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》等法律、法规规定，结合工程实际情况，为进一步明确甲、乙双方的管理责任和义务，经双方共同协商，签订本协议。凡在我公司注册的劳务分包单位必须签订此协议，并履行协议书中所列各项条款。
一、工程名称：_________________
二、分包内容(范围)：_________________
三、分包单位安全生产许可证号：_________________
四、双方应共同遵守的法律、法规及其他要求：_________________
在施工生产和劳务分包过程中，双方应共同遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律、法规及有关安全规范、标准和相关规定。
五、责任和义务：_________________
(一)甲方的责任与义务
1、负责及时传达上级有关安全生产方面的法律、法规和其他要求;
2、负责审查劳务资质和安全生产许可证，不得将工程分包给不具备相应资质的`劳务队伍施工。负责将本单位安全管理要求对乙方进行全面施工安全技术交底，并有书面记录或资料;
3、负责对本工程实施统一的监督、检查和管理，统一规划施工现场平面布置，按北京城建集团有限责任公司CIS企业形象设计要求管理施工区、办公区、民工生活区和现场围挡;
4、当遇有两个(含两个)以上分包单位在同一现场施工或存在交叉作业等危及人身安全的情况时，负责组织协调并督促分包方相互签订《安全生产管理协议书》;
5、负责编制施工组织总设计和安全技术措施、方案，并针对工程施工特点，对乙方进行详细的书面安全技术交底，并监督检查执行情况;
6、甲方有权对乙方在安全生产、文明施工中存在的违章行为、安全隐患进行督促整改;
7、负责生产安全事故的报告工作，现场发生事故后，积极处理抢救，并按规定程序上报;
8、负责本施工区域内重大危险源警示标志的设置，并将重大危险源以及在紧急情况下采取的应急措施书面告知乙方;
9、负责将本作业区域和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施告知乙方;
(二)、乙方的责任与义务
1、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规、标准、规范，并严格执行甲方的各项安全管理规章制度;
2、乙方应服从甲方的统一组织协调和监督管理，严格按照北京城建集团有限责任公司有关规定做好施工区、办公区和民工生活区的管理，自觉维护北京城建集团有限责任公司的整体利益和社会信誉;
3、乙方必须配合甲方及时签订安全生产管理协议书和工程劳务分包经济合同;
4、不得将其承包的工程以任何名义再次分包或非法转包;
5、乙方应保证所提供的相关资质证明材料真实、合法、有效;
6、乙方应遵守国家和地方有关劳动安全、劳务用工法律法规，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的安全防护用品;
7、乙方应结合工程情况配备合格专职安全员，并持证上岗。按规定建立相应专业管理资料，负责施工现场的安全管理工作
甲方：____________________
乙方：____________________
_____年_____月_____日
总包与分包安全管理协议书 12
甲方：___________
乙方：___________
工程分包协议条款：
一、承包范围：______________________。
二、甲乙双方应尽义务：
甲方义务：
1、提供工地设施的安全防护。
2、做好上道工序的交接验收工作，尽量为乙方创造最好的工作环境。
乙方义务：
1、提前做好材料进场检验，对完成项目进行检验。
2、自己做好产品防护。
3、给作业班组工人提供必要的安全劳保用品。给作业班组工人提供必要的'工具、架椅等。组织施工进行自检等。
4、负责现场的文明施工，做到工完料尽，剩料应派人及时清理回收，分类堆放并加工利用(如材料乱堆放，甲方有权派人整理，费用由乙方负责)。
5、乙方不得再行转包，班组长应常驻工地，进度质量必须达到甲方要求，否则甲方有权另行组织其它队伍，乙方已施工的按完成量50%计价。
三、质量要求：
1、_________________________________。
2、乙方在施工前应提供材料产品合格证书，出厂合格证书。施工中负责人应长驻工地，对每道工序组织自检，交接检和甲方人员、监理检查。进场材料应提前报验，半成品进场后应抽样送检，不合格材料不得使用。
3、甲方在质量检查过程中，发现乙方没按规范施工，在甲方提出后不及时整改，甲方现场施工员有权进行罚款处罚。乙方严重违规操作甲方有权终止合同另换班组。或乙方施工项目验收不合格(经一次修复无法达到验收合格)，甲方不付给乙方任何费用，乙方尚须对整个工程造成损失负经济责任。
四、施工进度：
乙方应根据项目部安排的计划，如期完成。乙方必须自觉安排加班加点，如超期一天，罚款人民币1000元，并在每次拔付工资款时扣回，具体的作业计划详项目部作详细安排，若无法按项目部要求执行，甲方有权终止合同，另调施工队伍，且所有责任和经济损失由乙方自负。
五、安全生产：
1、施工期间一切安全工伤事故及其引起全部经济损失均由乙方负责。乙方必须按要求做好班组工人安全教育，严格遵守现场的各项安全管理制度及安全操作规程，不准违章指挥、违章作业。
2、如发现工人违章作业如没戴安全帽上班拖鞋，每次罚款50元。
六、计价方式：
1、根据施工图纸计算量
该单价为：______________________。
一次性包干单价，乙方不得再提出任何增加费用要求。
2、付款方法：乙方进场人员经项目部认可后，根据所需人数安排生活费。
乙方在全部完好验收好后结算付款。余款(扣保修金5%)待工程结束工程量审核后三个月内转帐付清，乙方必须提供与帐号相同的税务发票，保修金待保修年限满即付还。
七、文明施工要求：
1、文明施工关系到甲方的管理力度，涉及公司形象，乙方应按甲方要求施工进度，保证工程质量，做到每道工序工完场地清，搞好文明施工，乙方必须对所施工段范围达到文明施工要求。若达不到甲方要求，甲方有权自行处理，费用由乙方负责。
2、禁带家属，更不容许在施工工地过夜，否则后果自负并处罚300元。
3、乙方必须遵守甲、乙双方签订《治安管理承包合同》。各组间应密切友好配合，发生争议应找现场管理人员协调解决，不得在工地打架斗殴，如果发生，无论任何缘由，双方各罚款壹仟元，并送当地派出所处理，乙方应向甲方统一报送施工人员花名册，一式两份并且队伍要保持稳定。
八、严格执行劳动法
1、乙方必须按劳动法规定督促本队全部工人签定劳动合同(内容：合同期，工作内容，劳动合同责任)该合同在工人进场前签订，并交一份给甲方备案。
2、乙方必须按劳动合同按时给工人发放工资，甲方负责监督工资发放，发工资必须编制工资表，其内容有发放时间、工人姓名、工资余额、领工资人签名、制表人及负责人签名等内容，发工资后交一份给甲方备案。乙方不得以任何理由拖欠工人工资，否则视其情况罚款甚至清退现场。
九、其它方面：
1、乙方人员在施工现场除应具备婚育证外，还应具备五证一卡(身份证、暂住证、就业证、审检证、上岗证、就业卡)，通知并委托甲方办理，费用由乙方负责，并遵守工地及当地治安制度，若违章，由乙方自负。
2、本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执一份，本合同自签订之日起生效，承包内容结束，甲方付清乙方工程款后，合同自行终止。
由于乙方在工程进度、质量、文明施工、安全生产等方面，达不到合同要求，影响甲方企业利益及声誉时，甲方有权随时单方面终止合同，乙方当月还做的全部人工费用不予结算，并赔偿甲方经济损失。同时乙方材料应在指定期间退出工地，否则后果乙方自行负责。
甲方：___________乙方：___________
甲方代表：___________乙方代表：___________
___________年___________月___________日
总包与分包安全管理协议书 13
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关的法律、法规，在平等互利的原则下，结合本工程的具体情况，甲方将承包给乙方施工，经甲、乙双方共同友好协商，为明确双方责、权、利及义务，双方达成如下协议：
第一条工程概况
1、工程名称、地点：
2、工程面积：
3、工程内容：
4、结构形式：
5、质量标准：合格
6、开工、竣工时间：总合同工期准。
第二条工程承包范围及内容
模板工程：
1、模板的安拆，场内指定地点堆码。预埋铁件及孔洞的设置预留配合，抄平放线，定位筋的安装焊接。
2、模板主要采用复合木模均包括施工过程中的配合抄平、放线等。复合木模板的安（拼）装、拆除，指定规格的堆码，木模制作的配制，各种异型模板的制作安拆，浇筑砼时的看模守模、加固、清检模内杂物、堵缝、搭拆一层以内的各种承重架子及操作架子、剔打修补梁柱节点及包块，以及现场材料的二次转运及上下车。
乙方施工完后，楼地面经清理完后交甲方验收认可。其费用已含在每平米单价内，均不得再发生其它任何用工和费用。
3、压顶、挡水线、腰花带及现场其它需要支模的部位，均执行主体施工的承包范围的每平方米单价。
4、清理楼层木工模板、木枋及钢管、卡子等木模的材料，不再支付费用。
5、承包单位要派专人进行配模，配好之后，出现损坏、错用、代用情况由承包乙方自行负责并赔偿。
第三条承包方式
劳务工程通过综合单价方式进行分包；含承包内容以_______元/m2（包干价）（结算时按实际与混凝土接触面的工程量与包干单价计算总造价、包干价包含人工工资、劳保、福利、铁丝、钉子）。
第四条工程量和劳务工资结算付款方式
1、乙方垫付三楼后，甲方在10天内支付乙方已完成工程量的'人工费80%。
2、单项工程完工后，甲方日内支付乙方劳务结算款，总工程款的90%。
3、单项工程施工完毕并经验收合格两个月内付总工程10%。
第五条工期
1、从___年___月____日开工至___年___月____日止。
2、乙方必须按甲方项目部下达的总工期和分段工期完成所承担的一切工作内
容，如因劳动力、机械设备不足，未完成项目部下达的工期要求，因工期拖延造成的损失及给其它工种造成的损失，概由乙方负责赔偿，项目部并处以500元/天的罚
款。
3、如因甲方原因造成停工或窝工，月累计时间不得超过3天。
第六条工程质量及技术要求
1、工程质量标准必须合格。
2、乙方必须严格按照国家现行验收标准和设计要求及其它相关规范、标准、技术参数进行施工，且必须达到合格标准，若完工验收时达不到设计要求和验收标准及建设单位要求，由此产生的一切后果概由乙方负责，乙方应无条件的限期整改达到验收标准，若多次（两次以上，含两次）整改验收不合格，按实际量加倍罚款；若超出规范的垂直度、平整度；甲方将按实际情况罚款。
3、因乙方在施工中导致出现质量问题或返工，所造成的一切责任及经济损失、工期延误及其它一切损失概由乙方承担。
第七条保险与事故处理
1、甲方必须为施工场内所有的管理人员及施工作业人员办理意外伤害保险，由甲乙双方方协商处理。
2、保险事故发生时，乙方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
3、发生重在伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理；造成的经济损失概由乙方负责。
第八条安全、文明、环境责任
1、乙方必须严格执行安全文明施工的相关规定、防火安全规定、环境保护规定。
2、乙方应遵守国家有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。
3、乙方必须根据工程特点组织制定安全施工方案和措施，消除安全事故隐患，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保生产安全。
4、施工中乙方管理人员和工人必须遵守安全操作规程，服从甲方管理，严禁违章操作，不得损失安全设施，乙方管理员和作业人员在上班前、施工中和下班前，必须先检查所有的工作环境是否安全，若存在安隐患，必须立即停工，并立即报告专职安全员或项目经理，待处理达到安全后方可操作。
5、因乙方本合同承包价款中已包含保险费、安全文明施工措施费，所以乙方管理人员及施工人员在施工中、施工场地内、外的一切人身安全伤、残、亡事故概由乙方自行承担全部责任及费用和经济损失，甲方不承担任何法律和经济责任。
6、施工中的一切安全技术由甲方向乙方、乙方向工人进行交底，乙方必须将安全文明施工措施费、工伤和保险和危险作业意外伤害保险费（含：社会保险）使用到位，安全用品（安全帽、安全绳、带、鞋、服）发放到个人，并接受甲方的检查、监督、如发现乙方在安全文明施工措施费、工伤保险和危险作业意外伤害保险费（含：社会保险）款使用到位，甲方有权作罚款或停工处理，造成的损失概由乙方承担。
7、施工人员进场时未按全安操作规程施工，甲方对乙方有权作罚款或停工处理，造成的损失由乙方承担。
第九条成品保护
1、乙方对完成的分项工程负有监护人的责任。
2、乙方对损坏的成品有维护、恢复的责任，其经济损失由乙方承担。乙方在施工中若损坏其它分项工程产品应照价赔偿。
第十条甲方责任、权利、义务
1、甲方负责为乙方提供各分项工程的技术交底安全交底及必需的施工图纸和相关资料。
2、甲方对乙方进场作业人员进行三级安全教育，定期对乙方进行安全生产检查工作。
3、甲方对乙方提供施工场地，向乙方提供施工所需的水、电，协助办理施工涉及甲方的各种申请，批件等手续。
4、甲方对乙方有监督权、指挥权，如乙方在施工期间出现重大质、安全、进度问题，甲方有权终止合同，所造成的一切损失概由乙方承担。
5、工程完工后，甲方组织有关人员进行验收并办理结算。
第十一条乙方责任、权利、义务
1、乙方必须严格遵守施工规范、规程，必须按设计图纸及质量验收标准精心组织施工。根据项目部工期要求，配备足够的人力资源，并报项目部备案和检查，全力满足工期进度要求。若因人员不足、设施设备、材料到位不及时等原因，项目部视为已造成工期延误，并按工期限要求给予处罚。
2、乙方必须按设计施工图及监理、业主、项目部的要求完成本合同的全部工作范围和内容，做到按时、按质、按量完成并且工完场清。
3、乙方必须服从甲方在工作中的协调安排，不得擅自违背工作安排和各项交底内容；乙方施工管理人员如要离开施工地需向项目管理人员请假、具条。
4、乙方在施工自己的所承担工作范围内容的同时，必须完成施工区域和生活区域中的安全文明施工工作，并随时接受监理，业主、管理部门、甲方有关人员的检查评定，如检查一次不合格罚款500元。
5、若因乙方原因导致的质量问题造成的经济损失由乙方承担责任，项目部将给予200元/次的罚款。
6、乙方在施工中应做好与各班组的团结协作，服从管理，听从指挥，文明施工。若发现打架斗殴，不服从项目管理、安排、指挥，每次罚款500元，造成的后果由乙方承担全部法律及经济责任。
7、节假日根据项目工程进度，合理安排，不得违反项目部的规定罚款处理。
8、因安全文明施工大检查配合不力，所造成检查不合格，其罚款和其它损失概由乙方承担。
9、施工期间，乙方不得以任何借口（停工滋事）对该合同的单价违约、提出无理要求涨价，如出现类似情况所造成的一切损失概由乙方承担。
10、乙方在施工时，不能按照甲方要求和国家规范施工，如出现重大质量、安全事件、劳动力不足延误工期等，也无能力继续施工，甲方有权更换乙方，终止合同，由此造成的一切责任及经济损失概由乙方全部承担。
11、乙方所有进场材料、施行机机设备等均由乙方派专人自行保管，由于管理不到位造成的丢失和损坏均由乙方负责，且不得因此延误工期，甲方不承担任何责任。
12、乙方组织的施工人员中不得使用在押、在逃或其它违法犯罪人员。
第十二条本合同经甲乙双方签字盖手印后生效，双方不得违约。
第十三条本合同未尽事宜，双方另行协商解决。本合同在执行中发生的争议应及时协商解决，协调不成或调解未达成协议，可向绵阳市涪城区人民法院起诉。
第十四条本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖手印后生效，同时具有法律效力。工程完工款付清后本合同自劝失效。
甲方签字：乙方签字：
电话：电话：
___年___月____日
总包与分包安全管理协议书 14
甲方：_________有限公司
乙方：_________
身份证号码：____________
根据国家有关法律、法规和本工程的具体情况，甲方将赣榆云通水务工程中的木工工作量及脚手架防护承包给乙方（含变更增加部分），为确保工程质量、施工进度、安全目标的实现，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经协商一致，特签定如下协议。
一、工程概况
1、工程名称：污水深度处理技术改造项目
2、工程地点：赣榆区柘汪镇云通水务有限公司厂区内
3、模板接触面积：约4100m2
乙方承包方式为大清包，实行一次性包干，a、按规范要求搭设的内外墙脚手架（有资质持证上岗的搭设架子人员）和工资，以及安全防护用品、上料平台，b、木工包工包料，包括木工机械、各水池单体成套模板、钢管、扣件等一切辅材、主材。
二、承包价格
该工程承包价格按每平方110元计算（含安全措施费）。
三、承包内容
甲方只提供塔吊、主配电箱以上线路，其余图纸内所属木工全部作业内容（包括模板材、方木、铁钉、铁丝、二次结构模板工程、租
赁钢管费用、内外墙脚手架钢管刮一道颜色油漆，按文明施工标准搭设、按规范要求所需以及辅设的安全网费用、竹篱笆费用、进出材料规范平台、柱子剪力墙的.成套加固对拉螺栓、现场临时设施的搭拆与材料清运、四临边洞口的防护设施搭拆与材料清运、塔吊基础的模板搭拆与清运、木工施工工具、用具、外脚手架的分色、平面侧面防护设施及主电箱以下所有木工施工用电箱和电缆线（三相五线制设置）均由乙方负责）及现场文明施工所需一切工作量。
四、工期要求
以进场开工为准，单体基础3天，池体5天，若为两层建筑，每层梁板柱5天，土建截止时间20__年__月__日。每推迟一天罚款5000元，遇节假日，农忙等，一律不放假，遇特殊情况须向项目部请假，并不得拖延工期。如私自放假或减少人员，满足不了工期进度要求，按减少人员每人每天罚款50元。班组长每天在岗，遇特殊情况需向项目部请假并指派代理班长，否则每天罚款200元。
五、付款方式
1、付款方式：主体验收结束付总价款的50%，竣工验收合格后付总价款的95%，余款在工程竣工验收合格之日起一年结清。
2、本协议书所涉及内容，若乙方不能及时完成，则由甲方指配人员完成，到时以3倍价格在工程款中扣除。
3、付款凭付款凭证付款，不含税金，每月必须抄送工资表，并附本人有效身份证签字方可发放。
六、质量要求
1、乙方必须严格按照图纸施工、施工说明及国家工程质量检验评定统一标准组织施工，执行国家有关规范标准及施工员的技术交底。工程质量达国家合格标准，如不按上述要求施工，停工整改，罚款5000元；如板墙发生炸模跑模现象，乙方必须无条件踢除（超出平方面积罚款1000元）。
2、在施工过程中必须确保在每次验收时一次性合格，如有一次验收不合格，乙方必须无条件配合整改，并承担由此引起的相应损失。
3、每次拆模后将施工场地打扫清理干净。
七、现场施工管理
1、在施工中，乙方必须严格按照安全操作规程施工，对不按安全操作规程施工所发生的一切违章操作而引起的安全事故均由乙方承担，与甲方无关，下班后及外出人员的安全与甲方无关，甲方不承担任何责任。
2、乙方进场人员必须是从事本行业的熟练工，必须正确使用安全帽等安全防护用品，严禁有精神缺陷或患有传染病等人员进入工地施工，对不戴安全帽或戴安全帽但未按规定系好帽带的，一旦发现，将对班组长处以100元/次罚款，工人处以20元/次罚款，罚款在付款中扣除。
3、在施工中严禁施工人员带病作业，不准穿拖鞋上班，严禁酒后上班，严禁自行私拉乱接电线，私自拉闸，严禁从外侧攀登脚手架，一经发现处以100—500元罚款，情节严重的立即逐出工地，并追究乙方责任，由此引发事故责任及一切经济费用与甲方无关。
4、乙方进场人员必须遵纪守法，与各工种紧密配合，不准因机械、工具的使用而打斗，如与他人发生矛盾，及时报项目部解决，否则双方各罚2000元。情节严重造成对方伤害的，必须承担一切费用，并追究其法律责任，所有施工人员不得违反社会治安管理条例。
5、乙方在施工中发现不安全隐患的，要及时以书面形式报工地项目部整改处理，私自施工的，发生一切后果自负。
6、乙方每日施工用剩材料必须按现场文明施工标准及时分类归堆堆放，严禁材料在现场乱堆乱放，杂乱无章，如被现场管理人员通知不及时整理更改的，每次罚款200元。超过三次以上仍然再犯的每次加罚300元。
7、甲方负责协调处理施工现场各施工班组交叉作业，乙方必须服从甲方的处理意见，乙方在工程质量上首先完成自检，合格后方可报甲方专检。
8、个人意外伤害保险，由乙方全部自行交纳。
八、其他事项
1、为了确保工程质量和进度，甲方将本工程所有的木工作业工程以及脚手架防护承包给乙方施工，在施工期间，乙方不得以任何理由随意停工、抬价，或减少人员，组织工人闹事等，如出现上述现象，甲方有权随时终止协议；对由于乙方责任，造成协议终止的，结算时在所做的工程量经验收合格后按2004年定额价的50%结算所有工程量。
2、乙方施工人员必须服从甲方领导及管理人员指挥，如项目部安排加班，乙方必须服从。
3、因施工中的质量问题而出现的罚款事项，由项目部管理人员开出罚款单并通知乙方，但不需乙方签字即生效，在支付款时扣除。
4、乙方每天早晨上班时必须及时向项目部上报当日施工人员，并于每天晚下班时将需要第二天项目部协调的事项向项目部专人汇报。按时参加由项目部组织召开的工地例会。
5、乙方在施工时食宿自理。
6、工程竣工帐清后此合同自动失效。
九、争议或纠纷处理
1、本协议在履行期间如发生争议时，在不影响工程施工的前提下，双方应协商解决或请有关部门协调。
2、如果双方协商或调解不成时，应向大丰市人民法院提起诉讼。
十、附则
本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。甲方代表签字：____________
乙方代表签字：____________
盖章：____________
盖章：____________
日期：______年___月___日
日期：______年___月___日
总包与分包安全管理协议书 15
甲方：
乙方：
丙方：
就各方的权利及义务，达成以下几点：
1、公司对乙方、丙方提供符合国家食品质量卫生相关标准的产品并对产品质量负有全部责任。公司对乙方、丙方提供产品生产、销售、配送及售后的相关平台及支持（详见总承包合同及公司发布的相关政策文件）。
2、乙方、丙方对所承包区域已产生和将产生的拓展费用、货款的结算及回笼承担第一责任，并承担努力达成销售的所有相关事务的义务。部门责任人________对分包区域承担管理乙方、丙方，监管费用、货款及销售进程的责任。
3、乙方、丙方在进行邮政市场的业务工作时，所有前期预借的各种款项都属于乙方、丙方向公司的个人欠款。在完成每阶段销售工作后，在正常情况下都以归还预借款项为先（从该区域销售利润中扣除）。乙方、丙方进行销售业务工作时，都必须合理的、及时的、准确的'把所有销售应收款项回笼到公司账户，未能及时收回款项而对公司造成的一切损失，由各乙方、丙方承担全部责任。
4、乙方、丙方在部门责任人的协调下共同以遵守“总承包合同”为基础，积极投入工作，宏扬________品牌，努力创造优秀业绩。（“总承包合同”乙方、丙方已仔细阅读过。）
5、鉴于邮政业务开拓工作的艰难，也为了能将________产品的销售辐射更为广阔，公司有必要在价格、产品的充足供给、运输配送的及时、产品样品的提供、和其它业务所需物品的快递、各区域外聘人员的薪资、各区域业务开拓费用的补贴等方面给予大力的支持。
6、贵州省、湖南省邮政销售业绩按公司结算价总金额的3%作为部门负责人________的管理提成（由公司代扣代发）。
在乙方、丙方未违反公司相关政策或损害公司利益及国家法律法规的情况下，双方不得无故单方面解除该协议。该协议一式三份（公司、部门、个人各持一份），如有补充可经由双方协商签订附加条款，附加条款与本协议共同具备法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效。
本合同有关的所有争议，双方友好协商，协商不能解决，任何一方均有权向公司所在地人民法院诉讼解决。
甲方： 乙方：
公司代表： 丙方：
部门责任人：
年 月 日 年 月 日
总包与分包安全管理协议书 16
甲方（发包方）：
乙方（分包方）：
甲方与乙方经友好协商，就甲乙双方有关分包检验事项达成协议如下：
第一条 乙方作为（□通过CNAS认可□通过CMA计量认证）实验室或（□大专院校□科研院所□企业□社会）实验室，甲方对其认可或认证范围内的管理和技术能力予以确认，并将乙方已注册的检测项目、检验标准及方法，作为甲方的分包范围。
第二条 甲方向乙方承诺，就分包的检测项目向客户承担直接的质量责任，乙方应承担连带的技术责任。
第三条 甲方保留对乙方实施第二方审核的权力。一旦发现乙方的技术能力和服务质量无法满足甲方的`质量要求，甲方有权终止本协议。
第四条 在本协议执行期间，乙方向甲方承诺：
1、乙方自接到甲方送检样品（或在甲方配合下乙方自行采样完成）之日起，在双方约定的检测期限内完成按甲方所要求的检测依据对需检项目的检测，并及时、准确、完整的出具检测报告；
2、乙方在承接甲方分包样品时，必须仔细检查样品标识、封口、数量等以保证符合检测的需求，确认无误后方可接受，如有异议，请即与甲方联系；
3、乙方不得以任何借口将承包的检测工作转包给其他实验室；
4、当实验室人员、设备等资源或注册的检测范围发生变化，已影响到承包的监测工作时，应及时通知甲方；
5、乙方保证监测数据的重现性符合有关规定，对检测报告的准确性负责，承担相应的法律责任，并有保护客户机密有权的义务。
第五条 在本协议执行期间，甲方向乙方承诺：
1、就分包检测项目的能力负责向客户解释说明；
2、保证乙方承包甲方检测工作所应获取的相应权益。
第六条 本协议自双方代表签字之日起生效，有效期为一年，期满根据双方情况另行协商续期。
第七条 本协议各条款由双方实验室主任负责解释。
第八条 本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决。
甲方（签章）：乙方（签章）：
代表人（签字）
日期：
代表人（签字） 日期：
总包与分包安全管理协议书 17
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
为配合主体工程施工计划进度，依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和规章，甲、乙双方在自愿、平等、公平和诚实信用的基础上达成一致，订立本合同，以资共同遵守。
1 工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.承包范围：
4.承包方式：单价承包，承包金额合计：乙方承担为：包工包料，包质量、包安全生产、文明施工、及隐含风险在内的费用总和。
二、工程期限及进度
1.工期：实际施工日期以发包方实际要求工期为准
2.进度：乙方按甲方要求的进度计划组织人员，接受甲方的全面管理。
3.暂停施工：因单价中隐含了各种风险，故不论何原因造成的停工损失费用由乙方自行承担。
三、双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务
(1)及时组织人员对乙方进行技术交底和安全教育。
(2)甲方可根据工程进度要求，对乙方人员的配置进行调整，满足施工要求。
(3)完工后对乙方及时进行结算并支付劳务费。
2. 乙方的权利和义务
(1)承担业主合同(专指项目经理部与业主签订的工程承包合
同)文件规定的一切义务及风险，严格遵守业主合同文件的所有规定和要求。
(2)根据承包的工程量及甲方提出的进度计划投入足够的人员。
(3)施工中必须履行甲方的各项指令，服从对工程质量、进度、人员、设备等项的安排及要求。
(4)加强对施工人员的安全意识及安全操作规程的.教育。
(5)保护施工场地清洁，做到文明施工。
(6)乙方按工程质量、安全管理有关规定组织人员施工，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的责任和发生的费用(包括工程质量事故和人身伤亡残及意外事故责任)。
(7)乙方在竣工检验合格后及时办理工程结算。
(8)在乙方承担施工期间对外发生的一切经济债务，均由乙方承担，与甲方无关。
4 费用结算及支付
结算及支付。工程完工后乙方应及时结算，甲方支付乙方劳务费。
5 违约责任
1.乙方未能按甲方的要求及时进场或乙方投入的人员不具备履行合同的能力，甲方有权解除合同，并有权要求乙方承担合同总价的10%的违约金。
2.由于乙方原因致使合同无法履行，乙方承担合同总价的10%的违约金，并赔偿因其违约给甲方造成的实际损失。
3.由于乙方违约，业主对甲方要求违约赔偿时，乙方应承担全部责任及费用。
7 合同生效、终止
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.甲乙双方履行合同全部义务，结算支付完毕，且责任期满，本合同自动失效。
8 其他
本合同一式肆份，甲乙双方各贰份，签字盖章后生效，工程完工后自动失效。
甲方 ： 乙方： (盖章) (盖章)
甲方代表 乙方代表 (签字) (签字)
年 月 日 年 月 日
【总包与分包安全管理协议书】相关文章：
总包与分包安全管理协议书02-26
总包与分包安全管理协议书5篇02-26
总包与分包安全管理协议书(5篇)02-26
总包与劳务分包安全协议03-25
建筑工程总包与分包安全生产协议书10-28
见总包与分包施工现场安全防护协议书04-10
分包安全管理协议书02-27
分包安全管理协议书6篇02-27