简易工程承包协议书

2018-06-06 协议书

  简易工程承包协议书范文篇一:

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  为了将本工程做好,甲方将一栋七层半装修工程以包工不包料方式承包给乙方,根据双方协议,明确双方在承包中的权利义务、责任,经双方同意,签订本协议,以下简称甲方、乙方。

  1、 工程名称:嘉禾望岗村。施工承包内容:乙方按建筑规格要求、设计施工图纸

  并由乙方同意后施工。

  2、 搭排栅挂网(由甲方负责)。

  3、 水泥、沙浆、批荡、过灰油、厨房,洗菜盘用50×50耐磨砖、做双层炉灶台,

  所有内墙贴25×40瓷片,贴1。2米高瓷片,房间脚线。

  4、 所有厕所,阳台,楼梯贴瓷片到顶。

  5、 外墙贴马赛克。

  6、 乙方包内地面用水,泥浆,贴50×50地砖。

  7、 承包价格:按装修面积每平方米为83元。

  8、 水电安装,扇灰和排污管安装,一切由甲方负责。

  9、 付款方式:按工程进度,付进度款80%,完工后,三日内结清所有工程款。

  10、 所有余泥由乙方负责清理到一楼集中点,再由甲方负责运走。

  本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,如有未尽事宜,双方另行协商解决。

  甲方签名:

  乙方签名:

  年月日

  简易工程承包协议书范文篇二:

  发包人:(简称甲方)

  承包人:(简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。

  一、工程概况

  1、工程名称: ;

  2、工程地点: ;

  3、工程范围:

  4、承包方式:。

  二、合同工期

  开工日期:年月日 ,竣工日期年月日 ,合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);

  三、质量标准

  工程质量标准:合格、按照《****施工质量验收规范》验收。

  四、合同价款

  总计合同金额(大写)(人民币) ,小写¥ 。 五,付款方式

  付款方式:本工程进场完成%工作后10天内,发包人向承包人支付 %工程费用;本工程进场完成%工作后15天内,发包人向承包人支付 %工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。 工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。

  六、施工准备

  1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

  2、发包人应在施工前做好三通一平工作,提供基准测量点和水、电接入点;

  七、安全责任

  1、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工安全设施。

  2、乙方应指派专人负责安全,施工现场应有安全标示和安全设施。

  3、乙方在施工过程中出现责任事故,乙方负全部责任,甲方概不负法律和经济责任。

  八、工程竣工验收及保修

  1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;

  2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格;

  3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担;

  4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;

  5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。

  6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工,按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品,并对其负责。由于承包人施工质量不合格,承包人应负责无偿给予修缮,使其达到质量合格。若承包人无力补充完善,需委托其他单位时,承包人应承担全部工程费用。

  九、现场代表

  发包人现场代表_____,承包人现场代表__,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的'协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。

  十、违约责任

  因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时,承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,应根据实际损失向发包人支付赔偿金。

  一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金 万元。 本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第 种方式解决:

  (一)提交 仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院起诉。

  本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。

  合同订立时间:___年___月___日

  合同订立地点:____________________

  本合同共_页

  发包人:(盖章)

  法定代表人/委托代理人:(签字)

  承包人:(签字)联系方式:

  开户银行:

  银行账号:

【简易工程承包协议书范文】相关文章:

1.工程承包简易协议书

2.简易的工程承包合同范本

3.装修工程承包协议书范文

4.土方工程承包协议书范文

5.水利工程承包协议书范文

6.工程承包协议书范文

7.简易购车协议书

8.简易离婚协议书

上一篇:非婚子女抚养协议书 下一篇:酒店订房协议书
相关推荐