安装合同

2020-07-24 合同范本

  随着人们法律观念的日益增强,很多场合都离不了合同,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,以下是小编为大家整理的安装合同8篇,希望对大家有所帮助。

安装合同 篇1

  委托方(甲方):

  承包方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,遵循平等自愿,公平诚信的原则,结合项目的具体情况,双方就本安装工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、项目概况:

  1、工程名称:门头招牌改造拆除制作及安装。

  2、工程实施地点:

  3、承包方式和承包范围:本工程以包工、包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包,乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料等。

  4、工程内容:详见附件。

  5、工程施工期:自动工之日起10日之内完工。

  二、工程承包范围:旧广告牌拆除和新广告牌的制作及安装。

  三、安装标准及质量保证

  乙方严格按照图纸施工,规范施工,所用材料必须如何国家标准;双方约定中间验收部位:所有隐蔽工程必须进行验收,并明确记录验收部位的尺寸、质量、数量等情况。

  四、工程款项及支付

  1、项目系统造价:工程估算含税总造价为人民币:20000元。(大写:貳萬元整。)

  2、支付方式:转账支付。工程开始时甲方支付工程款总额的20%即4000元(大写:肆仟元整)给乙方作为材料款,工程完工验收合格后,甲方将剩余尾款即16000元(大写:壹萬陸仟整)一次性支付于乙方。

  五、产品质量及安装要求

  1、乙方须按工程方案要求向甲方提供符合国家产品质量标准的材料,不得以任何理由以次充好。所有材料必须经甲方认质认价后方可使用,如发现有质量问题则乙方负全责。未经甲方同意,不得随意更改方案。

  2、在签订合同后,乙方按照甲方要求负责安装,要求做到布局合理,便于使用及维护,符合国家有关标准。

  3、乙方向甲方承诺按照合同约定施工。竣工后在质量保修期内承担工程质量保修责任,保修期一年。(保修期间材料费用由乙方承担)

  4、保修期满后,甲方要求乙方维修的,乙方以项目方案书中的产品单价向甲方收费。(材料费、维护服务费,第一年免维修费;以后均按产品单价收取费用)。

  六、施工安全

  1、乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按照安全生产标准施工,由于乙方在施工中安全措施不力,造成的责任事故和一切经济损失,由乙方自行承担。

  2、保修期届满后,甲乙双方另签订维护协议,乙方应提供优惠的有偿技术维护。

  3、在验收合格后的一年内,如乙方接到甲方故障报修通知后24小时内响应24小时内解决故障(每次服务,均要求有甲乙双方签字的书面记录)。

  七、双方权利和义务:

  (一)甲方权利和义务:

  1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案,向乙方提供必要的场地及施工用电。

  2、委派蒋贵云、张明为项目实施现场管理代表,监督、检查工程质量、进度。

  3、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。

  4、甲方有义务向乙方提供一切在施工过程中的用电、用水。

  5、甲方有义务去有关部门办理占道施工相关手续(若因有关部门因手续问题导致的停业施工,损失由甲方承担)。

  (二)乙方权利和义务:

  1、按施工安全规范做好施工质量、安装的安全责任,确保规范、安全地完成项目工程,安装过程中如发生人身、财产的损害事故的,乙方自行承担全部责任或者损失,与甲方无关。

  2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管,如有损坏和遗失均由乙方负责。

  3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。

  4、对现场所有已完工的工程和设备器具有保护的责任,施工时如损坏甲方财产,由乙方负责赔偿。

  5、乙方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须告知甲方,甲方在收到通知后必须及时予以确认,如二日内不答复,则乙方视为认可。

  八、约定事项:

  1、甲乙双方在施工过程中不得随意改变方案。

  2、合同如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作为本合同的附件。

  3、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份,与本合同具同等效力。

  4、附件作为本合同要件,甲乙双方必须遵照执行,否则视为违约。

  九、违约责任:

  1、乙方必须严格按合同要求按时,按质完成安装工程;安装完毕并交付甲方使用。如有违约,每违约一天,按合同总金额的5%向甲方支付违约金。

  2、甲方如未按本合同的规定付款,每延迟一日,按应付而未付金额的5%计付违约金。

  3、施工逾约定工期超过7日,甲方有权单方解除合同,除已支付款项外,合同余款甲方将不再支付。

  4、施工过程中甲方如发现工程质量问题,乙方必须无偿整改、返修,直至达到验收标准。

  6、甲乙双方若其中一方无故导致合同终止,所有损失由其全部承担。

  十、其他:

  1、未尽事宜,甲乙双方友好协商解决。合同执行中,若发生纠纷,由甲乙双方协商解决,若协商不成,可向当地法院诉讼解决。

  2、本合同一式两份,甲乙双方代表签字盖章后生效,由甲方执一份,乙方执一份。

  甲方(签章)乙方(签章)

  委托代理人:委托代理人:

  年月日:

安装合同 篇2

  发包人:xxx有限公司(简称甲方)

  承包人: 安装队伍(简称乙方)

  甲乙双方本着平等互利的原则签订安装分包工程,经协商一致,达成协议,共同遵守下列条款:

  一、工程概况:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、承包面积:

  4部修整、墙面清理、废料清埋、打胶、搭移动架、钢骨架安装、焊条、切割片、防锈漆及除槽钢、角钢以外的其他材料,所有辅料均由甲方指定品牌、规格。

  二、合同工期

  本工程开工日期暂定 年 月 日

  完工日期年月日

  总日历工期日历天

  三、工程质量

  乙方确保工程质量符合国家验收合格标准。

  四、合同价付款方式

  1、本合同外墙石材平板干挂安装单价包干/平米,石材线条按可见光面积展开计算。

  2、工程进度款实行月末25日乙方向甲方报当月完成实际工程量,经甲方认可后,次月10日前支付乙方工程款80%。

  3、工程施工完成验收合格后3个月内工程款支付工程总造价95%,其余的5%作为质量保修金,保修期1年满,完成保修责任后30日内无息返还。

  五、甲方工作

  1、甲方提供施工图纸,。

  2、向乙方提供施工所需的电、水及场地,道路以保证施工需要。

  3、向乙方提供非乙方承包范围内的材料、工人住宿费 ( 其他生活用品乙方自理)。

  六、乙方工作

  1、乙方组织和管理本工程专业施工队,负责工程质量、进度控制,安全文明施工。

  2、乙方应按甲方施组、技术交底及施工图纸进行施工。乙方应认真复核施工图,现场如有与图纸不符, 应及时向甲方报告。

  3、乙方应服从甲方的合理调度, 计划好人员安排, 根据业主的工期需要, 可能需要赶工, 乙方应做好思想准备及人员储备, 不能以某种原因拒绝配合。由乙方原因造成工期延误,甲方另派施工班组,所发生费用从乙方工程款中扣除。

  4、在施工过中应自觉接受甲方对工程质量及安全的监督。

  5、乙方应认真执行甲方交底的施工安全保障措施, 对施工安全负全部责任。

  6、在施工过程中,乙方应遵守施工现场的各项管理规定,并服从业主及监理单位的统一管理。由乙方原因造成的质量、安全事故、罚款及劳务工资经济纠纷等一切事宜均由乙方负责,费用由乙方承担。

  七、违约责任

  双方因未按合同约定履行自己的义务应承担违约责任,赔偿因其违约给对方造成的经济损失。

  八、合同的生效与终止

  1、本合同自双方签字或盖章后生效。

  2、本合同未尽事宜双方另行协商解决。

  3、工程结算尾款付清本合同终止。

  九、合同争议解决方式,本合同发生争议由双方当事人协商解决,协商或调解不成,可提交仲裁委或依法向当地法院起诉。

  十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方代表人: 乙方:

  签订时间: 年 月日 签订时间: 年 月日

安装合同 篇3

  签订日期:

  配电箱供货协议

  需方: 宁夏建工集团北方分公司阅海万家项目部

  供方:

  依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规,双方本着平等、公平、诚实信用的原则,针对 阅海万家配电箱的加工制作工程 事宜达成如下协议,以资共同遵守。

  一、 工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程范围:

  二、产品造价:

  该项产品报价详见报价清单,为成品价格,其中包括材料费、税费、运输费、装卸车费、检

  验检测费。

  产品总造价: 元( )。

  三、产品质量要求

  (1) 配电箱户内箱箱体板材厚度不小于1.5mm,总箱及表箱箱

  体板材厚度不小于1.5mm,柜门采用2.0mm厚冷轧钢板,表

  面喷塑处理;

  (2) 原器件按图纸需求配备,均为合格品;

  (3) 关于产品的名称、品种、规格和质量的约定:

  1.产品的名称、品种、规格:均按图纸设计要求及国家有关规定实施制作。

  2.规格和标准:本合同项下所供产品的技术规格与设计图纸规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定,产品则应符合相应的国家标准,并经甲方认可。

  2.1箱体加工工艺和主要元器件的要求:

  2.1.1地排和零排须按图纸标明容量配制。

  2.1.2箱体采用冷轧钢板制作,表面必须经过酸洗、磷化处理后镀锌再喷塑,颜色由甲方确定,箱体采用1.5mm厚冷轧钢板,箱门采用1.5 mm厚冷轧钢板,配电柜柜体采用1.5mm厚冷轧钢板,柜门采用2.0mm厚冷轧钢板。

  2.2配电箱必须有回路编号,并在箱体底部和内芯上分别编上名称编号。

  2.3配电箱内的导线颜色严格按照国家规范相序规定装配,母线排相线编号贴色标,导线截面须与设计图纸进出线一致,铜母线的截面流量标准满足热稳定和动稳定的要求。

  2.4断路器、漏电断路器要求选用施耐德公司产品。

  2.5配电箱内铜排须镀镍处理。

  2.6所有元器件必须为正品,附件必须选用有生产许可证的企业产品。

  2.7乙方保证其提供的产品是全新的、未经使用过的,并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其产品经过正确安装、合理操作和维护保养,在产品寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内,乙方应对由于其产品设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷和故障负责。对由于乙方所使用原材料质量问题产生的甲方损失,甲方有权无限期追诉乙方赔偿经济损失。

  四、供货时间

  1. 配电箱箱体部分:按项目部要求提前一周通知供方

  2. 箱芯等部分,需方提前一周通知供方

  五、关于专利权的约定:

  乙方须保障甲方使用其产品、服务及其任何部分不受第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控,乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

  六、关于产品的交付与运输的约定:

  2.乙方负责安排产品包装、标记、运输、装卸,并承担费用。

  3.产品到达甲方现场并经现场验收合格的日期为产品的交货日期。

  七、关于交货条件的约定:

  1.甲方以书面形式通知乙方交货时间和交货地点。

  2.由乙方负责送到甲方指定地点。

  3.由乙方负责设备的开箱验收,甲方组织施工单位、监理单位共同参与验收。(比照封存样品对到货设备进行检查)

  4.产品随箱应附有下列资料:

  4.1详细装箱单一式二份;4.2产品合格证及检验记录一式四份;

  4.3使用说明书(中文本)一式四份。

  八、关于转让与分包的约定:

  1.除甲方事先书面同意外,乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

  九、关于产品的价格与货款的结算、支付方式的约定:

  合同总价款:人民币万元整。

  付款方式:

  1.配电箱箱体供至工地后,按总价款支付30%;

  2.全部产品供货完毕后,支付总价款的50%;

  3.全部产品供货完毕,工程验收合格后,供方提供产品检测报告后,需方支付总价款的15%;

  4.留总价款的5%作为质保金,质保期24个月,质保期满一月内付清。

  十、关于合同履约期间变更的约定:

  1.合同履约期间甲方根据实际使用需要对部分设备进行调整,乙方应按照投标价的组价方式对设备进行报价,其主要元器件和附件均须采用投标报价,不得调价。

  2.因设计变更须对部分设备进行调整时,乙方应予以实施,因此产生的增加费用或减少费用应按实际进行调整。

  十一、关于培训及售后服务的约定:

  1.乙方应对甲方的维修人员进行免费技术培训。

安装合同 篇4

  甲方:

  乙方:

  甲方将***工程交由乙方负责施工。为明确甲、乙双方权利和义务,确定经济关系,共同确保该工程质量、工期的全面完成,经双方协商一致,达成如下条款,以资共同遵守执行。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:

  4、承包方式:

  5、合同价款:

  6、质量等级:

  7、工期: 天(从进场安装之日起)

  8、发生下列情况时,工期顺延:

  不可抗力的自然灾害。(如下雨、大风、停电等)

  设计修改后工程量增加。

  二、双方责任

  (一)甲方责任

  1、向乙方提供施工图纸并进行技术交底;

  2、提供施工用水和用电接点位置;

  3、指派 为甲方驻现场代表,对工程质量、进度进行监督。

  4、协调有关部门做好现场安全保卫、消防等工作。

  (二)乙方责任

  1、乙方须在合同签订前,与甲方签订《施工安全、环境保护协议书》,作为本合同的附件之一,否则,合同为无效合同。

  2、乙方须在合同签订后2天内,以书面形式向甲方报送管理人员资格证书;

  3、遵守法律法规和甲方的有关规定,()按规定办理施工所需的证件、批件并承担其费用;

  4、对施工过程中的质量、工期、消防、安全等负全部责任;

  5、加强现场文明施工管理,施工中不得影响环境卫生及占道,工程交工前要达到工完场清的要求;

  6、负责已完工程的成品保护,承担未交付业主之前发生损坏的修复工作。

  7、乙方必须按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。

  8、质量:如果在施工中,阶段验收为不合格工程,除责成乙方拆除返工重建外,停工整改的一切费用由乙方负责,不顺延期工期;若工程验收为不合格,甲方不予验收,一切责任和损失由乙方承担。

  因工程质量问题造成该项目工程倒塌和人畜重大伤亡,其损失和责任由乙方按国家规定全权承担。

  9、工期:按合同工期执行,每延误一天罚款一千元。施工过程中,如遇人力不可抗拒的灾害,工期顺延。

  10、转包:乙方不能转包,一经发现甲方有权终止合同,因转包造成的损失由乙方负责。

  11、进度:乙方不得以任何理由影响工程进度,否则,甲方有权要求更换,由此造成的损失由乙方承担,甲方拒付一切施工费用。

  12、停工:乙方以不得以任何理由停工。如因资金不足或其他原因停工,合同即告终止,甲方不需征得乙方同意即可更换施工人员,由此造成的一切损失由乙方承担;

  13、其他施工单位的纠纷:乙方施工进程中与其他施工单位发生的各种纠纷由乙方自行处理,引起的聚众闹事、打架斗殴等事端,造成停工或影响工程进度,所有损失由乙方承担。

  三、工程质量

  1、乙方必须按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。

  2、经检查、检验、验收工程质量不合格,乙方应按业主或监理的整改通知要求进行返修至合格,并承担费用及赔偿由此造成的一切损失。

  四、工程验收

  工程施工完毕,乙方须三日内通知甲方组织验收。乙方必须确保工程质量达到合格标准。

  五、工程保修

  工程保修期,自甲方与业主办理工程竣工验收签证之日起计算,按国家有关规定执行。保修期内,如因乙方原因造成的质量问题,由乙方无偿返修,若乙方未及时返修,甲方可自行返修,费用在乙方质保金中扣除。

  六、付款方式:

  序号拨款分 次进行金额(元)

  七、附则:

  1、本合同履约中发生的变化或未尽事宜,甲乙双方需另行签订补充协议,该协议与本合同有同等效力。

  2、本合同经双方签章后生效,一式二份,双方各执一份。

  3、本合同出现争议时,可向人民法院起诉。

  甲方: 乙方:

  代表人(签字): 代表人(签字):

  日期:**年**月**日 日期:**年**月**日

安装合同 篇5

  甲方:(发包方)_______

  乙方:(承包方)_______

  甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

  第一条:工程概况

  1、工程地点:_________

  2、工程承包方式:_____a承包人包工包料; b承包人包工部分包料;c承包人包清工。

  3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

  4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。

  第二条:关于材料供应的约定

  1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

  2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违反本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。

  3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。

  第三条:关于工程质量及验收的约定

  1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

  2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。

  3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。

  4、本工程由_______方设计施工方案。

  第四条:关于安全生产各防火的现场管理的约定

  1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。

  2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  3、保证装饰装修现场整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。

  5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

  第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定

  1、布局开槽完工后,支付工程款的50%给乙方,水电完工后支付工程款的30% ,整体竣工验收合格后支付20%。

  2、本工程保修期伍年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。

  3、双方款项住来均应出具收据。

  4、工程结算方式:水路____米,电路____米

  5、乙方承包内容:1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、水电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6后期灯具的安装(水晶灯另计);7、其他收费项目另计。

  第六条:纠纷处理

  因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼 。

  第七条:全同的变更和解除

  1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。

  2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。

  第八条:其它约定

  1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

  2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合 其他工种的交叉施工,超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。

  3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

  第九条:附则

  1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

  2、本合同签订后工程不得转包。

  3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  4、合同有效期至_______。

  5、工程保修期伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

  甲方________签字(盖章)

  ___年___月___日

  乙方________签字(盖章)

  ___年___月___日

安装合同 篇6

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方:郑州星原锅炉设备工程有限公司 (以下简称乙方)

  一、工程名称:锅炉安装;

  二、工程地点:甲方锅炉房();

  三、工程范围及工作内容:

  1. 1台DZL4-1.25-AⅡ锅炉本体及阀门仪表安装;锅炉上台就位归甲方。

  2. 锅炉所属辅机安装,包括:引风机、鼓风机、烟囱、水处理、给水泵、分汽缸、除渣机和上煤机(除尘器用户安装);甲方负责土建基础制作。

  3. 锅炉所属全套辅机之间的烟风道、汽水管道、配电线路的敷设施工,水箱现场制作;

  4. 对于能够利用的旧材料、旧设备,如:引风机、鼓风机、烟囱、水处理、给水泵、分汽缸、除渣机和上煤机、法兰、管道等,乙方本着对甲方负责和节约的原则,尽量修旧利废;

  5. 汽水管道出锅炉房XX0米到车间,价格另议。

  6. 乙方负责办理锅炉安装开工和验收的相关手续并承担费用;

  7. 乙方协助甲方办理《锅炉使用证》,甲方承担费用。

  四、材料供应和技术要求:

  1. 安装所有材料由甲方购置,包括:钢管、钢板、保温材料、油漆、润滑油、电线、阀门和标准件等等;

  2. 乙方承担安装辅料和工具,包括:电焊条、氧气乙炔等安装使用物料;

  3. 甲方提供符合要求的`锅炉技术资料,乙方按锅炉技术资料与甲乙双方协商的要求施工。

  五、验收标准:

  1. 《蒸汽锅炉安全技术监察规程》及相关国家标准和规范;

  2. 当地技术监督局检验合格;

  六、工程期限:自20xx年 月日开工之日起,至试车合格之日止,计 30

  天。如遇超过4小时的停水停电,及材料供应不及时,工期应相应顺延。

  七、工程造价:

  1. 安装工费共计 万 千元整(不含锅炉房以外管道)。

  2. 施工期间的水、电费归甲方单位。

  3. 出现本合同以外的安装项目,甲、乙双方根据河南省工程施工定额计算价格。

  4. 如果因甲方原因出现返工和误工,甲方应给乙方签证,施工完成后双方协商解决。

  八、付款方式:

  1. 合同成立,甲方预付仟元整;

  2. 工程进行半数再付 万元整;

  3. 安装调试验收合格后,甲方一次付清合同款;

  4. 甲方必须将工程款支付到合同约定的乙方公司账户。

  九、其它:

  1. 施工期间,乙方必须严格遵守并服从甲方单位的规章制度和安全管理规定。甲方应派专人协调现场施工。

  2. 施工期间,甲方提供食宿条件,费用乙方自理。

  3. 乙方应安全文明施工,如发生工伤事故,乙方负责。

  4. 施工期间因乙方原因造成设备、设施损坏,乙方应当修复或赔偿。

  5. 未尽事宜,双方协商解决,协商不成,由郑州市劳动仲裁委员会裁决。 以下无正文。

  甲方:乙方:郑州星原锅炉设备工程有限公司 甲方代表: 乙方代表:

  地址:地址:郑州市高新区瑞达路99号 开户行: 开户行:建行开支

  帐号:

  联系方式:

  合同签定日期:

  20xx年 月日

安装合同 篇7

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》规定,双方在平等互利的基础上,经协商一致,就客户单位:项目,由甲方委托乙方安装,并达成以下约定事项:

  一、工程概况:

  安装电梯,数量(大写)xx台,安装电梯,数量(大写)xx台。

  二、工程总金额

  1、本协议最终结算总价:人民币(大写)RMB:元,¥元。

  2、工程在当地技监局办理开工告知及竣工检验时所发生的收费由甲方承担。

  三、结算方式:

  1、安装进场后预付30%,产品经安装调试全部完毕后再付40%,余款在产品经当地质量结束监督部门检验合格后(取得验收合格证及检验报告书并移交清后)一次性付清。(亲子活动安全协议书)

  四、工期

  安装时间:天

  五、质量验收依:

  根据国家标准GB7588、GB/T10059,GB/T10058,GB10060等要求,并结合甲方的安装质量检验标准要求。

  六、甲方责任:

  1、确保货物按时发运到工地现场,并配合解决承包方在施工过程中的需求电梯安装协议书电梯安装协议书。

  2、提供安装过程中的技术支持服务。

  3、按合同约定的时间向承包方支付安装工程款。

  4、提供安装施工图纸及资料。

  5、负责出厂产品的制造质量和发货质量

  七、乙方责任:

  1、严格按照国家标准和甲方安装质量标准要求组织施工。

  2、在货物到现场后即组织安装人员进行开箱验收,并及时向甲方反馈开箱缺错件星系,验收后的物资由乙方负责现场保管,若有缺失,则自行承担赔偿责任。3、在规定的期限内,及时对厂检及质量技术监督部门验收中发现的质量问题进行整改。

  4、若因安装质量问题造成安装复检的,则承担发生的复检费

  汇合营销

  5、严格按要求填写公司所提供的工程施工资粮,做到及时记录,填写规范电梯安装协议书合同范本。

  6、经检验合格后的电梯应及时向甲方移交电梯的相关物品,若经授权代表甲方向用户移交时,则应按公司的相关规定办理移交手续。

  7、安装过程中发现的产品质量问题,应书面形式记录,待安装完毕后需移交检验人员。

  8、乙方应确保安装工期,除因甲方原因和不可抗力因素外,若因工期延误造成所示的则应由乙方承担,同时甲方有权按规定收取300元/天的误工费。

  9、必须严格遵守公司的规章制度和客户单位的规章制度,与客户做好必要的联络。10、不准与用户物理争吵,若因此造成甲方形象损坏或经济损失的,则乙方应承担赔偿责任。

  11、除上述约定的费用外,施工过程中发生的其他费用均由乙方承担。

  12、在进场施工前3天,必须向发包方提供所派施工人员的名册清单,保险单据,及操作证复印件,严格做到无证人员不得上岗施工。

  八、文明施工要领:

  1、安装人员必须持证上岗,安装过程必须严格执行《电梯安装安全操作规程》。

  2、严格遵循用户及现场安全生产要求,做到文明操作。

  3、若因违规操作而导致在安装过程中发生人身意外伤害、设备的损坏、遗矢等事故责任由乙方自负。

  4、进入施工现场必须配到好一切安全防护设施。

  九、本协议书一式二份,经双方签字后,各执一份。

  甲方:乙方:

  经办人:经办人:

  电话:电话:

  签订日期:

  签订地点:

安装合同 篇8

  需方(甲方):

  供方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同

  一、工程项目

  1、 工程名称:

  2、 交货及安装工程地点:

  二、项目总造价

  1、本路灯项目含税总造价为人民币:

  2、 整个路灯项目必须满足甲方认可的设计方案的功能要求,以甲方审定的设计、施工方案为标准,在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。

  三、款项支付

  1、签订合同之日起_3_日内甲方安排总工程款的30%作为生产预付款。

  2、货到施工现场后_3_日内甲方付总工程款的85%;

  3、工程全部完工,通过甲方及有关部门验收合格后,再付总工程款的95%。

  4、预留质量保证金5%,一年期满后在 5日内付清工程质保金。

  四、供货及安装:

  1、本路灯工程安装施工日期总计 个工作日内完成路灯安装施工项目。

  2、本路灯项目必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。

  3、在安装过程中,因为不可抗力的因素、甲方责任、变更设计或其他原因所造成的安装方式改变、工期延误的,甲乙双方可协商解决。

  五、安全责任

  乙方必须严格按施工安全规范做好施工质量、安全管理,凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方自行承担法律责任,甲方不承担任何法律责任。

  六、维修保养

  本路灯项目保修期为_壹_年,自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内,如路灯发现故障,乙方必须在接到甲方通知之日起_24_小时内派员维修,若非因甲方人为损坏的,乙方免收一切费用;

  七、违约责任

  甲乙双方互相协商解决。

  八、本合同一式 贰 份,甲乙双方各执 壹 份,合同自甲乙双方盖章签字起即日生效。

  发包人(公章): 承包人(公章):

  住所: 住所:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托法定代表人: 委托法定代表人:

  电话: 电话:

  传真: 传真:

  日期: 日期:

【【精选】安装合同模板汇编8篇】相关文章:

1.安装劳务合同模板

2.暖气安装合同模板

3.安装服务合同模板

4.安装施工合同模板(精选6篇)

5.设备安装合同模板(精选5篇)

6.安装劳务合同模板(精选5篇)

7.地暖安装合同模板(精选6篇)

8.管道安装劳务合同模板(精选5篇)

9.门窗安装施工合同模板(精选5篇)

转让合同 安全合同