安装合同

2020-12-28 合同范本

  随着人们对法律的了解日益加深,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么常见的合同书是什么样的呢?下面是小编整理的安装合同5篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

安装合同 篇1

  甲 方:

  乙 方:

  根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装管道达成如下协议:

  第一条:工程概论

  1、工程地点:

  2、工程内容:

  第二条:主要材料概况

  第三条:合同工期

  开工日期:年月日

  竣工日期:年月日

  第四条:工程造价:

  第五条:付款方式:

  工程安装调试、验收合格后一次性付清工程款。

  第六条:乙方工程材料进场时,由甲方指定货物堆放地点,

  工程材料的安全由乙方负责。

  第七条:工程的安装、调试、验收

  1、乙方负责安装、调试。

  2、安装质量标准按国家规范和行业要求,乙方于工程竣工当天通知甲方,甲方在按到验收通知三天内组织人员对工程进行验收。

  第八条:双方的权利和义务

  1、甲方负责为乙方提供用水、用电。

  2、乙方必须按甲方的要求和安装方案进行施工,不得擅自改动。擅自改动给甲方造成的经济损失乙方应予赔偿。

  第九条:乙方必须安全施,在施工过程中造成的人身伤亡和财产损失及其他不可预测的一切意外事故全由乙方负责承担,甲方不承担任何责任。

  第十条:违约责任、索赔

  1、甲方无正当理由未按合同约定付款、收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的,应从催告期满之日起,向乙方支付应付款的2‰的违约金。

  2、工程未通过验收前,甲方擅自使用造成损坏的,由甲方承担相应责任,工程本身质量原因造成的除外。

  3、工程如未按合同约定时间竣工,每延误一天,乙方必

  须向甲方支付本工程造价的2‰的违约金。如乙方逾期天后仍不能交工,甲方有权终止合同,乙方承担由此造成的一切损失。

  4、工程未达到合同规定的质量验收标准,乙方承担由此给甲方造成的一切损失,同时乙方必须在甲方指定的期限内无常返工直至通过工程验收。

  第十一条:解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  第十二条:本合同自双方签字盖章之日起生效。

  甲 方:

  乙 方:

  年月日

安装合同 篇2

  甲方: 中铁隧道集团三处有限公司 XX项目部(以下简称“甲方”)

  乙方: (以下简称“乙方”)

  经甲、乙双方友好协商,本着平等、自愿、公平、诚信、互利的原则,就*** 项目活动板房购销、安装相关事宜,达成以下一致意见,特签订本协议,以供双方共同遵守。

  第一条 合同标的

  1、合同标的为 “***”品牌的“拆装式活动板房”(以下简称“活动板房”)。 2、活动板房的规格、面积、单价、金额:(项目依据实际情况填写)

  合同金额合计:大写(人民币):佰 拾万 仟佰 拾 元角 分。 备注:

  (1)数量为暂定数量;结算数量以实际验收合格签认的数量为准。

  (2)活动板房夹芯材质为玻璃棉,燃烧性能为阻燃A级。

  (3)要求安装后的活动板房达到抗震8级,抗风10级,并预留防风加固装臵。

  (4)合同期内本综合单价固定不变,综合单价由材料费、搭设安装费、运费、税费和其它杂费等构成,即达到甲方验收合格前乙方可能发生的一切费用。

  3、活动板房总面积计算规则:

  (1)活动板房主体面积=外墙外边长×外墙外边宽×层数 (2)室外楼梯、走道面积=自然层水平投影面积 (3)雨蓬面积=雨蓬水平投影面积的一半 (4)总面积=(1)+(2)+(3)

  单层活动板房的雨蓬部分按雨蓬水平投影面积的一半数量计算,双层活动板房的雨蓬只计二楼部分,按自然层水平投影面积计算。

  4、活动板房主要材料标准及要求:

  第二条 活动板房安装

  1、乙方进场前,甲方应提供符合设计和施工要求的活动板房基础,否则由此造成的进场时间及工期延误责任不在乙方。

  2、乙方进场材料必须符合本合同第一条第4点的要求,不合格材料不得进场;在乙方施工过程中及活动板房使用过程中,因材料不合格造成的一切损失由乙方承担。

  3、进场日期:在甲方通知乙方后 日内开始进场安装;安装工期:暂定为 日,即年月日安装完成并通过甲方验收;安装地点: 。

  4、为便于现场的协调及顺利施工,甲方指定 为联系人,联系电话: ;乙方指定 为项目负责人,联系电话: 。

  5、活动板房的安装及验收以甲方确认的方案设计图为准,同时符合建

  设施工现场消防安全技术规范,满足行业标准、地方标准。

  6、活动板房的安装基础应远离高压线(水平投影距离15米以上),与深基坑或临边应保持2.5米以上的安全距离,以保障活动板房安装及使用的安全。

  7、甲方应按乙方设计的基础图纸进行活动板房基础施工,并确保施工质量,以保证活动板房安装的工期及质量。

  第三条 工期顺延及延误责任

  由于下列原因造成安装工期延误,工期相应顺延: 1、甲方提出设计变更、增补及项目的增加。 2、现场水电无法满足安装要求。

  3、甲方不能按约定期限提供活动板房基础。 4、不可抗力的自然灾害。

  在考虑以上因素顺延工期后,若乙方未能按合同规定期限完成活动板房的安装,每延误一天,乙方须赔偿甲方损失 元。

  第四条 验收及交付

  1、甲方在接到乙方安装完成可以验收的通知后,组织验收人员到现场与乙方对活动板房共同验收,并共同签署《活动板房验收情况表》;若存在问题需乙方整改,乙方须按期完成整改并再次通知甲方验收,直至甲方验收合格。不论甲方是否验收,都不能免除乙方应承担板房的工程质量责任。

  2、如甲方接到乙方验收通知后,5个工作日内未到场组织验收,则视为验收合格和交付手续完成。如甲方组织人员现场验收时,经通知乙方,但乙方未到场,视乙方认同甲方单方的验收结果。

  3、验收合格或使用后,活动板房保管责任由甲方承担。

  

安装合同 篇3

  合同编号:

  甲方:

  乙方:

  安装配套工程(以下简称本工程),为进一步明确甲、乙双方的责任、权利、义务,保证工程顺利实施。经甲、乙双方友好协商,按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的相关规定,结合本工程具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的情况下,签订本合同。

  1、工程概况

  1.1工程名称:明月天意客梯

  1.2工程地点:重庆市江津区

  1.3工程内容:

  1、电梯的脚手架的搭拆;

  2、电梯井道低压照明的提供;

  3、电梯施工期间电焊、气焊;

  4、电梯的起重、分层、搬运、就位。

  5、政府部门收取的电梯初装验收费;

  6、承担施工期间的水电、费;

  7、电梯卫士的初装费

  2、工程工期

  前期配合土建,根据总包进度施工,以总包进度时间为准。

  3、合同价款

  经双方协商,合同包干价:人民币50000 元;且包括规定工程内容内的所有人工费、材料费、机械费、检验调试费、联动试车费、验收费、手续费、措施费、采保费、管理费、利润和应由乙方向施工所在地税务局缴纳的税金等费用,并充分考虑了规费及风险因素,(市场价格波动、法规、规定等)。

  4、付款方式

  4.1甲方在支付电梯设备进场安装款前,支付50000元给乙方。

  4.2按国家及地方政府规定由乙方缴纳的各种税收及其他费用已包含在本合同价款内。

  5、甲方责任及义务

  5.1协调现场施工的有关关系,如提供施工用水、用电接口,费用由乙方负责。

  5.2甲方代表,全面履行甲方职责,对工程质量、进度进行监督检查。

  5.3提供具备施工进场条件。

  5.4提供符合安装要求的井道、机房、正式电源等

  6、乙方责任及义务

  6.1乙方在施工期间,对未完成的工程负有实施产品保护的责任。

  6.2施工用水、用电费用已包括在合同金额中,由乙方自行支付。

  6.3乙方在各分项施工前须与甲方联系,提供或了解其在分项工程上和特殊要求,如开槽、预留孔洞、预埋件等,并在每次隐蔽工程之前要甲方和监理签字确认,否则,因此而导致的额外施工费用由乙方承担。

  6.4负责本工程的整体质量及联动试运行,保证设计使用效果。

  6.5配合甲方做好后期的服务工作。

  6.6严格执行施工规范、安全操作规程,做到文明施工、安全施工。施工中发生的一切因乙方引起的安全事故,乙方自行解决;甲方不承担任何责任和经济赔偿。

  6.7按合同组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。

  6.8乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同,明确劳动报酬等内容,并严格履行,及时足额支付工资等劳动报酬。

  7. 附则

  8.1未尽事宜,双方协商解决。如双方经协商仍未解决之事宜,可提交工程所在地法院进行诉讼。

  8.2本协议一式肆份,甲方两份、乙方两份,双方签字盖章后生效。

  合同订立地点:重庆

  甲方:名称(印章):乙方:名称(印章):

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  日期: 日期:

安装合同 篇4

  经甲、乙双方共同友好协商,甲方委托乙方进行***工业园施工围墙施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商一致,签订本合同:

  一、 工程范围及内容:

  1、 乙方承建甲方位于淮口工业园区西一横道与现代大道两个地块的施工围墙工程。

  2、 该围墙的具体做法见乙方提供的施工图。

  3、 由于本地块地质原因,乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用,以保证围墙的安全建设和使用。

  4、 该围墙的验收标准以西一 横道路面做为基准点,墙体为120mm墙。墙身高度不低于1800mm。每3500mm为一跨墙,沿街面做沙浆抹面。

  5、 乙方在完成围墙施工后,要做好围墙的排水系统,保证围墙的正常使用。

  二、 工程质量:

  1、 乙方按图施工,要求外形美观,工程质量达到验收标准。

  2、 乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。

  3、 乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌,墙身不裂缝。

  三、 工期:

  200X年1月18日—200X年2月28日。

  注(春节之前完成总工程量的40%,)

  四、 工程价款及支付:

  1、 甲乙双方经协商同意本合同为单价包干合同,其承包单价为每米 135 元。(全部费用包干)

  2、 甲方依据合同确认的价款,按进度分阶段支付给乙方(甲方不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求)。

  ① 合同签订后当日内,甲方支付乙方10000元预付款;

  ② 具体工程量按实际验收的方量为准。

  ③ 工程量施工完成50%,经甲方书面确认质量符合要求后五日内,支付完成工程量总价的80%给乙方;

  ④ 全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内,支付款达到合同总价的80%给乙方;

  ⑤ 竣工质检验收合格后,支付工程尾款给乙方,(乙方需提供工程发票)。留工程决算总价的`3%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后一月内支付(保修期按双方协商时间两年为准,从20xx年3月1日开始计算)。

  五、成品及半成品保护:

  1、 工程成品及半成品保护工作,从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责。

  2、 乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作。。

  3、 乙方应协助甲方搞好项目周边的工作,杜绝发生各种纠纷。如果出现纠纷,乙方应自行与有关责任方协商解决,确保工程项目正常进行。

  六、施工管理及协调:

  1、 乙方应针对本工程特点制定施工方案(具体工期安排)交甲方审核。

  2、 为加强现场管理,,其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。

  3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育,自觉遵守地方政府的有关规定,自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定,杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生,维护好现场文明施工形象。若发生上述事件,乙方应自行与责任方协商解决。

  4、在乙方施工过程中,如果发生安全事故,由乙方自己承担责任,与甲方无关。

  5、在施工过程中,若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响,甲方有权向乙方索赔,其损失按实计算(直接、间接损失),其费用直接从工程款中扣除。

  七、工程质量保修与售后服务:

  在保修期内,所发生的故障,由乙方负责无偿返修,乙方应在接到甲方电话通知4个小时之内上门维修,并在24小时之内排除故障,超过此时间限制,乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金。

  八、违约责任:

  1、 乙方未按合同条件规定的质量要求施工,甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求,乙方自行承担返工费用,且工期不得顺延,还应承担给甲方造成的经济损失(费用按实计算)。

  2、 若因乙方原因而致围墙工程工期延误,则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金100 元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级,其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失(包括直接损失和间接损失)。甲方有权直接解除合同。

  3、 以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。

  4、 超出双方确认工期十天视乙方严重违约,甲方有权变更或解除合同。

  九、本合同一式两份, 各执壹份。其中 望江村委会 作为乙方的担保方与乙方共同承担责任和义务。经双方盖章后生效。

  十、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认,补充协议与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章,设计变更和签证应由甲方加盖公章。

  十一、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议,应协商解决,若协商未果,当事人一方可向本合同履行地(即工程所在地)人民法院提起诉讼。

  甲方: 乙方:

  甲方代表: 乙方代表:

  年 月 日

安装合同 篇5

  现有甲方电梯安装工程项目深圳市财海大酒店,承包给乙方安装,经甲乙双方协商后达成如下协议:

  工程总价(大写)元整。

  一、安装地址:

  二、工程内容:

  1、乙方负责材料到场的清点(甲方须提供材料清单,甲乙双方配合清点,当天内报甲方核实补料,如缺少材料报甲方核实后,由甲方承担由此产生的安装人员误工费及安装进度责任)、电梯机械、电气安装;配合调试等工作。

  2、乙方必须保证电梯的安装质量。无条件接受甲方工程监理、质管、安全检查、技术指导等部门人员的项目管理并积极配合工

  3、乙方负责电梯的报装及验收工作。

  三、双方约定:

  1、在安装过程中乙方必须妥善保管好甲方所有电梯材料,如在安装过程中发现配件丢失、损坏、被盗的问题,由乙方全部负责承担100%损失。

  2、乙方在安装过程中必须持有技术监督部门颁发的有效的安装维修上岗证,并购买了意外保险等。

  3、乙方在施工的时候必须带安全帽、安全带;不能穿拖鞋;不能在电梯井道里打闹及聊天,时常注意安全第一,精心施工。

  4、乙方在安装施工过程中,没有按操作规定施工造成任何伤亡事故与甲方无关,乙方自行承担一切责任与后果。

  5、甲方须提供报装报检用资质。

  6、甲方须提供可保管材料的处所(有门锁的房间)

  7、甲方须提供三相四线电源至机房。

  8、所有施工、生活用水、电费由甲方负责。

  9、甲方提供施工所需的材料(水泥,沙石,角铁等)

  10、甲方负责门洞的修补等土建部分的工作。(须预留外呼孔洞,否则由甲方负责处理)

  11、如井道、机房、通道等不符合要求,由甲方负责处理并承担由此产生的安装人员误工费及工期进度责任。

  12、因现场、天气等原因无法施工,工期须后延。

  四、处罚办法

  1、对违反电梯安装操作规程造成安装质量问题比较严重的,给与罚款200—500元。

  2、电梯正常使用期间(保修期内),接到客户投诉(安装方面问题)三次以上,给与罚款500—1000元。并及时处理所有问题。

  五、付款方式

  1、每台电梯进厂十天付工程款的50%,电梯安装完工自检合格付电梯工程款的35%。

  2、电梯经技术监督局验收合格后付清全部工程款,安装完成一个月后,如因甲方或公司其他原因导致电梯不能验收,须付清全部工程款。

  本协议一式二份,双方各执一份,本协议经甲、乙双方签字盖章后生效。

  甲方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

【精选安装合同模板五篇】相关文章:

【精华】安装合同模板6篇05-28

【必备】安装合同模板九篇05-26

空调安装合同模板7篇05-22

空调安装合同模板九篇05-17

水电安装施工合同04-25

路灯安装施工合同04-22

施工电梯安装合同04-21

门窗安装合同范本(精选6篇)06-02

安装水管劳务合同范本(精选5篇)05-20

监控安装维修合同范本(精选6篇)05-13